Ausschreibungen Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 37741440; E-Mail: vergabe@wasserwerke.net b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Abgangsleitung HB Wildbach, 1. BA in Aue-Bad Schlema / OT Wildbach; Straße, Hausnummer: Fl.-St. 189/3 Gemarkung Wildbach, Zufahrt von Wildbacher Silberbachstr.; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema OT Wildbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Grobmengen: 530 m Rohrverlegung PE-HD d 180*16,4 mm SDR 11 1600 m² Herstellen einer Baustraße 1300 m³ Bodenbewegung BKl. 3-7 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.10.2026, Ende: 11.12.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3410610/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 20.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 22.09.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 20.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Nicht in Anwesenheit der Bieter. Eine Abgabe des Angebotes ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,2 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,2 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweißarbeiten. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 Annaberg-Buchholz; gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG: Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz Trinkwasserleitungen,Erdbau

Der Auftraggeber Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 2023-2-004 zu der am 23.11.2022 06:00 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2668170) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "AWA Eibenstock - Hüblerweg, BA 2" folgendes bekannt: Es wurde kein wirtschaftliches Entwässerungskanäle

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 3774-144-0; Fax: +49 3774-144-222 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: AWA Eibenstock - OE Weitersglashütte, BA 2; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock/ OT Weitersglashütte; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Ausführung von Bauleistungen Abwasser 65 m3 Asphalt aufnehmen 1000 m2 Asphalt Restflächen fräsen 260 m3 Frostschutzschicht 340 m2 ATS, 12 cm, Bk3,2 1400 m2 ABS 6 cm, Bk3,2 1400 m2 ADS 4 cm, Bk3,2 200 m2 ATS 10 cm Bk0,3 200 m2 ATS 4 cm Bk0,3 610 m3 Rohrgraben bzw. Baugrubenaushub 180 m3 Zulage Aushub Fels 260 m3 RG verfüllen, zwischengelagert 25 m3 RG verfüllen, Flüssigboden 65 m3 RG verfüllen, Boden liefern 350 m3 Boden entsorgen 1170 m2 Baugruben-/Grabenverbau 930 m Randmarkierung als Freigabemarkierung 900 m Druckleitungsverlegung im Bohrspülverfahren PE 63x5,8 bzw. 75x6,8 155 m Druckleitungsverlegung in offener Bauweise PE 63x5,8 bzw. 75x6,8 25 m Druckleitung PE 32x3,0 in Schutzrohr einziehen 22 St Abzweige 45° PE d75 bzw. d63 29 St Kugelhähne PE einschl. EBG, Straßenkappe und Beschilderung 95 m Verlegung Druckleitungshausanschlüsse PE 50x4,6 in offener Bauweise 1 St Druckluftspülstation einschl. Box und Elt-Anschluss 1 St Molch-Spül- und Armaturenschacht aus PE DN1000 3 St Molchschleusen erdeingebaut einschl. Schachtaufbauten Beton zum Zugang Trinkwasser 750 m2 Asphalt fräsen 340 m3 Frostschutzschicht 390 m2 ATS, 12 cm, Bk3,2 1000 m2 ABS 6 cm, Bk3,2 1000 m2 ADS 4 cm, Bk3,2 570 m3 Rohrgraben bzw. Baugrubenaushub 70 m3 Zulage Aushub Fels 1410 m2 Baugruben-/Grabenverbau 180 m3 RG verfüllen, zwischengelagert 180 m3 RG verfüllen, Boden liefern 220 m3 Boden entsorgen 580 m Interimsversorgung d63 460 m TW-Leitungsverlegung im Bohrspülverfahren PE 180x16,4 bzw. 90 x8,2 130 m TW-Leitungsverlegung in offener Bauweise PE 180x16,4 bzw. 90 x8,2 170 m TW-Leitungsverlegung Hausanschlüsse in offener Bauweise PE 50x4,6 bzw. 40x3,7 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.04.2023, Ende: 30.11.2023, Fertigstellung Verlegung Hauptleitungen im konventionellen Bauverfahren zum 01.08.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2669811/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 16.12.2022, 09:00 Uhr; Bindefrist: 31.03.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 16.12.2022, 09:00 Uhr; Ort: Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht in Anwesenheit der Bieter, Eine Abgabe des Angebotes ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3 . Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweißarbeiten und GW 302 GN2. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 Annaberg-Buchholz;; Bereich/Abteilung: gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG Landesdirektion Sachsen;; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung)

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 3774-144-0; Fax: +49 3774-144-222; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung eines Hochbehälters aus PE-HD 40m³; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Gemarkung Raschau, Flurstück 518; Straße, Hausnummer: Zum Sportplatz; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind zugelassen: Nebenangebote müssen den gleichen technisch-funktionellen Wert wie der Amtsvorschlag besitzen; zusätzliche Leistungen aus anderen Gewerken sind anzugeben und mit einzukalkulieren; das geplante Flächenmaß darf nicht überschritten werden g) Ausführungsfrist: Beginn: 22.05.2023; Ende: 30.06.2023; Beginn ist das Lieferdatum auf der Baustelle, Ende ist mit allen Leistungen vor Ort h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 20.12.2022, 10:00 Uhr; Bindefrist: 13.02.2023 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: 0,15% der Auftragssumme pro Tag bei der Überschreitung der Ausführungsfrist; Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der Auftragssumme begrenzt. k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt nach Erfüllung der Leistung binnen 30 Tagen der prüfbaren Rechnung. l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Nachweise von vergleichbaren Referenzobjekten der letzten 3 Geschäftsjahre. Nachweise ihrer Eignung, Fachkunde und Zuverlässigkeit gemäß VHB 124 "Eigenerklärung zur Eignung" entsprechend §6(3) VOB/A bzw. Präqualifikationsnachweis (von den Bietern, deren Angebot in die engere Wahl kommen, werden ggf. entspr. Nachweise zur Bestätigung abverlangt) m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Behälter/ Hochbehälter (Trinkwasser/ Löschwasser)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: ZWW - Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Bereich/Abteilung: Abwasser; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk, 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; E-Mail: vergabe@wasserwerke.net b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: HWS RRB Nordwest Zwönitz; Straße, Hausnummer: Gustav-Adolf-Zeidler Straße; Postleitzahl: 08297; Ort: Zwönitz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Sanierung Regenrückhaltebecken 32 St Wurzelstöcke roden und entsorgen 565 m³ Oberboden Böschung bzw. Sohle lösen 565 m³ Oberboden des AG liefern und andecken 95 m Entwässerungsgraben aus offenen Betontrapezschalen herstellen 250 m² Rasenkammersteine liefern und einbauen 55 m² Setzpack LMB 10/60 zur Sohlsicherung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.05.2023, Ende: 30.06.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2690130/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.02.2023, 11:00 Uhr; Bindefrist: 24.03.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Zuschlagskriterium ist der Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 02.02.2023, 11:00 Uhr; Ort: Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Eine Abgabe der Angebote ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftragsgebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, . Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz; Bereich/Abteilung: gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach vorheriger Rüge bei Landesdirektion Sachsen Referat 33 DD; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Regenüberlaufbecken

Der Auftraggeber Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 2023-2-045 zu der am 06.01.2023 06:00 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2686701) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "AWA Eibenstock - Hüblerweg 2.BA" folgendes bekannt: Es wurde kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt. Entwässerungskanäle

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 3774-144-0; Fax: +49 3774-144-222 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: AWA Eibenstock - Hüblerweg 2.BA ; Straße, Hausnummer: Hüblerweg ; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock ; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 200 m Close-Fit Installation mit PE-Rohren, Da 400 mm, SDR 17, ohne Ringraum - 12 m Abwasserrohr aus PE 100, Da 400 mm, SDR 17, liefern und verlegen - 2 St Bogen 30° nahtlos, PE-Rohr, Da 400 mm, SDR 17 - 1 St Faserzementrohr DN 400, auf PE Stutzen Schacht anbinden, Kupplung längskraftschlüssig - 12 m Abwasserrohr aus PE 100, Da 315 mm, SDR 17, liefern und verlegen - 1 St Energieumwandlungsschacht PE, 400/450, DN 1000, bis 2,50 m - 1 St Energieumwandlungsschacht PE, 400/400, DN 1000, bis 2,50 m - 1 St Energieumwandlungsschacht PE, 400/400, DN 1000, bis 2,25 m - 1 St Schacht PE, Gerinne hell 400/315/315, DN 1000, 2,25-2,50m - 4 St Schachtabdeckung einwalzbar, Lw 600, D 400, h 210 mm, Polyurethan-Einlage - 175 m3 Boden Rohrleitungen/ Baugruben lösen, lagern, T bis 3 m - 120 m3 Rohrgraben/Baugruben verfüllen, T bis 2,5 m - 135 m3 Überschüssigen Boden entsorgen, LAGA Z1, Z2, >Z2 DK I und II - 10 m3 Asphaltbefestigung aufnehmen, Verwertungsklasse A - 100 m2 Asphalttragdeckschicht aus AC 16 T D, 10 cm g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.04.2023, Ende: 31.07.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2686701/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.02.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 07.04.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 03.02.2023, 10:00 Uhr; Ort: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Eine Abgabe der Angebote ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftragsgebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe S, Beurteilungsgruppe I und D. Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24,09456 Annaberg-Buchholz;; Bereich/Abteilung: gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG Landesdirektion Sachsen;; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz ; Land: DE Entwässerungskanäle

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 3774-144-0; Fax: +49 3774-144-222 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße, Schwarzenberg, 1.BA; Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Titel 1 – Allgemeine Leistungen Titel 2 und 3 – Kanalbau MWS/Sanierung Steilstrecke, Kanalbau RWS: AG: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Bereich Abwasser, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg Titel 4 – Trinkwasserleitungsbau : AG: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Bereich Trinkwasser, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg Titel 5 – Kabelverlegung Mittelspannung Stadtwerke Schwarzenberg: AG: Stadtwerke Schwarzenberg, Straße der Einheit 42, 08340 Schwarzenberg Titel 6 – Straßenbau Restflächen: AG: Stadtverwaltung Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg Die Arbeiten umfassen folgenden Umfang: Titel 1: Allgemeine Leistungen, prozentuale • Baustelleneinrichtung, Sonstiges, Umleitung • Beweissicherung, SIGE-Plan • Verkehrssicherung, Umleitungsbeschilderung • Sonstige Leistungen Titel 2: Kanalbau MWS/Sanierung Steilstrecke • 100 m MW-Kanal SN 16 OD 400*18,2 PP • 80 m Rohreinzug da 280*16,6 PE 100-RC in DN 300 B • 1 Schacht DN 1000 DIN 4031-1 • 1 Energieumwandlungsschacht • 5 HAS SW/MW OD 160/5 HAS RW OD 160 • 100 m² Straßenbau nach RSTO 12 Tafel 1 Zeile 1 im Grabenbereich Titel 3: Kanalbau RWS • 120 m MW-Kanal SN 16 OD 400*18,2 PP und OD 315*14,4 PP • 1 Schacht DN 1000 DIN 4031-1 • 1 Infraschacht DN 1200 • 100 m² Straßenbau nach RSTO 12 Tafel 1 Zeile 1 im Grabenbereich Titel 4: Trinkwasserleitungsbau • 140 m³ Rohrgraben- und Kopflochaushub Tiefe bis 2,00 m • 100 m TW-Versorgungsleitung PE 100-RC d 125*11,4 SDR 11 • 60 m² Straßenbau nach RSTO 12 Tafel 1 Zeile 1 im Grabenbereich Titel 5: Umverlegung Erdkabel • 174 m Erdarbeiten für Kabelgraben • 4 Montagegruben • 140 m² Straßenbau nach RSTO 12 Tafel 1 Zeile 1 im Grabenbereich Titel 6: Straßenbau Restflächen • 350 m² Oberbau RSTO 12 Tafel 1 Zeile 1 Bk 1,0 • 250 m Straßenborde Granit • 100 m Einzeiler Granit • Straßenentwässerung • Beschilderung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 24.04.2023, Ende: 27.10.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2693733/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 14.02.2023, 11:00 Uhr; Bindefrist: 07.04.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 14.02.2023, 11:00 Uhr; Ort: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Eine Abgabe der Angebote ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftragsgebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen VertragsbedingungenZahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3 und Beurteilungsgruppe I und D. Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweißarbeiten. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 Annaberg-Buchholz; gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG: Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 3774-144-0; Fax: +49 3774-144-222 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: AWA Stützengrün - Auerbacher Straße 1.BA ; Straße, Hausnummer: Auerbacher Straße ; Postleitzahl: 08328; Ort: Stützengrün; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Stützengrün - Auerbacher Straße 1. BA • Allgemeines • 400 m2 provisorische Flächenbefestigung Ersatzstellflächen Pkw • 640 m2 Flächenbefestigung Umleitungsstrecke ÖPNV • Kanalbau • 110 m Schmutzwasserkanal DN 200 PP im offenen Kanalbau mit 2 Schächten DN 1000 B und 5 St Hausanschlüssen DN 150 PP • 130 m Mischwasserkanal DN 200 - 300 PP im offenen Kanalbau mit 4 Schächten DN 1000 B und einem Druckleitungsendschacht DN 1000 PP und 6 St Hausanschlüssen DN 150 – 200 PP • 36 m Abwasserdruckleitung PE-HD 110x6,6 im Spülbohrverfahren • 1 St Schacht kombinierte Bauweise DN 1200 aus Mauerwerk/Betonfertigteile in Leitung DN 500 SB Regenwasserkanal mit Anbindung Nebensammler DN 300 SB und Herstellung 5 St Hausanschlüsse DN 150 PP • Trinkwasserleitung • 210 m Versorgungsleitung PE 100-RC 180x16,5 • 20 m Versorgungsleitung PE 100-RC 125x11,4 • 200 m Versorgungsleitung PE 100-RC 90x8,2 • 60 m Versorgungsleitung PE-Xa 63x5,8 • 1 Oberflur- und 2 Unterflurhydranten neu • 1 Unterflurhydrant umsetzen • 430 m Hausanschlussleitung PE-Xa 50x4,6 bzw. 40x3,7 • Kabeltiefbau Mitnetz • 877 m Kabelgraben • 45 St Muffengruben • 260 m PE-Schutzrohr des AG einbauen • Breitbandinfrastruktur enviaTel • 790 m Kabelgraben • 6685 m Mikrorohrverbund 12x10x2 bzw. 7x16x2 • 495 m Einzelmikrorohr 1x10x2 • 470 m Kabelschutzrohr DN 50 LWL • 16 St Hauseinführungen • Rohrleitungstiefbau inetz • 420 m Rohrgraben Versorgungsleitung • 120 m Rohrgraben Anschlussleitung • Gehwege • 1050 m2 Asphaltraufbruch Gehwege • 595 m Bordsteine aufnehmen • 630 m3 Boden lösen • 550 m3 Frostschutzschichten herstellen • 65 m Bordsteine des AG einbauen • 600 m Granitborde B6 und B7 • 255 m Betontiefbord • 820 m2 Gehwegbefestigung B-Pflaster • 290 m2 Gehwegbefestigung Granit KP (Überfahrten) • 50 m2 Angleichflächen Granit KP umpflastern • 200 m2 Angleichung anschließender Flächenbefestigungen • 435 m Kabelschutzrohr Straßenbeleuchtung • 465 m Straßenbeleuchtungskabel in KSB • 12 St Fundamente Straßenlampen herstellen • Deckenbau B169 • 330 m3 Asphalt aufbrechen • 2075 m2 ADS fräsen • 1270 m2 ABS fräsen • 80 m Bordsteine aufnehmen • 65 m Anschlussleitungen DN 150 Kunststoff SA erneuern einschl. Tiefbau • 17 St Straßenabläufe erneuern • 55 t Frostschutzmaterial als Profilausgleich • 40 m Bordsteine AG einbauen • 120 m Bordsteine A4 und B6 einbauen • 500 t Asphalttragschicht einbauen • 420 t Asphaltbinderschicht einbauen • 3600 m2 Asphaltdeckschicht herstellen • 1000 m Fuge herstellen • Anpassung/Änderung Beschilderung • Längs- und Pfeilmarkierungen Typ I und Typ II herstellen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.04.2023, Ende: 24.11.2023, ab 01.07.2023 Bau im Bereich Einmündung Schönheider Straße bis OE aus Hundshübel ; bis 31.10.2023 Fertigstellung Aspahltarbeiten B169 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2695669/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 16.02.2023, 10:30 Uhr; Bindefrist: 05.04.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 16.02.2023, 10:30 Uhr; Ort: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Eine Abgabe der Angebote ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftragsgebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Sicherheiten für Vertragserfüllung und Mängelansprüche sind je Einzelauftrag zu behandeln (ZWW Abwasser, ZWW Trinkwasser, Mitnetz, enviaTEL GmbH, eins GmbH & Co.KG, Gemeinde Stützengrün, LASuV Chemnitz) Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3 und Beurteilungsgruppe I und D. Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweißarbeiten. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24,09456 Annaberg-Buchholz;; Bereich/Abteilung: gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG Landesdirektion Sachsen;; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz ; Land: DE Entwässerungskanäle

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 3774-144-0; Fax: +49 3774-144-222 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: DEA und Saugbehälter HB Sportplatz 2.BA; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach, OT Raschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Allgemeine Leistungen • Baustelleneinrichtung, Sonstiges, Umleitung • Beweissicherung • Verkehrssicherung DEA und Saugbehälter HB Sportplatz • Abbruch Altanlage Stahlbeton ca. 175 m³ umbauter Raum • 60 m TW-Versorgungsleitung PE 100-RC d 125*11,4 und d 90*8,2 SDR 11 • 15 m Entwässerungskanal OD 160 PP SN 16 • 300 m³ Erdarbeiten • Einbau bauseits gelieferter Hochbehälter aus Wickelrohr DN 3000, ca. 13,5 m Länge • 48 m³ Stahlbeton C35/45 geschalt für Stützwand • 125 m Doppelstabmattenzaun • 125 m² Straßenbau nach RSTO 12 Tafel 1 Zeile 1 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.04.2023, Ende: 28.07.2023, Einzelfrist Herstellung Behälterplanum, Stahlbetonarbeiten und Kranstellfläche: 22.05.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2698025/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 21.02.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.03.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 21.02.2023, 10:00 Uhr; Ort: Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht in Anwesenheit der Bieter, Eine Abgabe des Angebotes ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweißarbeiten. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 Annaberg-Buchholz; gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG: Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Straßenbau,Behälter/ Hochbehälter (Trinkwasser/ Löschwasser),Landschaftsbau/ Außenanlagen,Sportplätze/ Sportgeräte