Ausschreibungen Gemeinde Klipphausen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen Telefon: +49 3520421751 Fax: +49 3520421729 E-Mail: vergabestelle@klipphausen.de Internet: https://www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2026-0004 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Roitzschwiese, 01665 Klipphausen, OT Roitzschen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Tief- und Straßenbauarbeiten, Lieferung und Montage Pumpwerk Umfang der Leistung: Art und Umfang der Leistung: Oberbodenabtrag ca. 20 m³, Oberbodenandeckung ca. 15 m³, Grabenaushub ca. 105 m³, Baugrubenaushub ca. 100 m³, Flächenabtrag ca. 70 m³, Materialentsorgung ca. 550 t, Materiallieferung und -einbau (Sand, Kies, Siebschutt) ca.145 m³, Dämmer liefern und einbauen ca. 75 t, Brunnengründung ca. 1 St, PP-Schächte DN 600 ca. 2 St, PE-Schächte DN 1000 ca. 1 St, Sächsische Wegedecke ca. 450 m², FSS ca. 15 m³ Beton-Tiefbord ca. 20 m, Betonpflaster ca. 20 m², Abwasserpumpwerk komplett einschließlich Ausrüstung ca. 1 St, Medien-Umverlegungen (TW, SW, FM-Kabel, Elt.-Kabel) je ca. 1 St g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 28.09.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.06.2027 weitere Fristen: Bestellung PW und Ausrüstung: 28.09.2026 Baubeginn Tiefbau- und Montage: 05.04.2027 j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f1cfa5d57-48e55cae4d7a50e8 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.08.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 11.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche (bei Auftragssumme mindestens 250.000,00 € netto) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Verzeichnis vorzulegender Unterlagen (Nachweisliste) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Ref. 39 (nach erfolgter Vorabinformation gem. § 8 SächsVergabeG und vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Pumpwerke (Komplettleistung),Technische Ausrüstung (Pumpwerke)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen Telefon: +49 3520421751 Fax: +49 3520421729 E-Mail: vergabestelle@klipphausen.de Internet: https://www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2026-0003 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Jahnbad Miltitz, Triebischtalstraße 4, 01665 Klipphausen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Teil 1 Spielplatz, Teil 2 Ruhebereich Umfang der Leistung: Teil 1 Spielplatz Baufeldfreimachung: ca. 250 m² Oberbodenabtrag inkl. Entsorgung Rückbau vorhandener Randeinfassungen (Bordsteine Beton, ca. 60 m) Rückbau Ausstattungselemente inkl. Fundamente Bodenaushub Geländeflächen / Fundamente: ca. 40 m³ Bodenaushub für Sickerpackungen (Spielbereichsentwässerung) Entsorgung kontaminierter Böden nach LAGA >Z2: ca. 171,75 t Grobplanum: ca. 180 m² Tragschichten und Sauberkeitsschichten Natursteinpflaster als Randeinfassungen und Belagsflächen Beton-Rasengitterplatten als Spielbereichsbelag: ca. 17 m² Spielsand (Körnung 0-2 mm): ca. 8 m³ Rinnen, Abläufe, Drainage Untergrund Einzelfundamente für Spielgeräte, C20/25: ca. 40 m³ Lieferung und Montage von Spielgeräten Planum Rasenfläche: ca. 350 m² Pflanzungen (Bäume, Sträucher), Ansaat, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Teil 2 Ruhebereich Oberbodenabtrag: ca. 10 m² Handschachtung im Wurzelbereich Rückbau Spielbelag (Geotextil, Sand-Kiessand ca. 45 cm tief): ca. 100 m² Rückbau Pflasterdecke: ca. 95 m² Rückbau Bordsteine Beton: ca. 41 m Rückbau Ausstattungselemente (Klettergerüst) inkl. Fundamente: pauschal Bodenaushub Einzelfundamente Bodeneinbau / Verfüllung ehem. Spielflächen: ca. 45 m³ Grobplanum: ca. 130 m² Entsorgung kontaminierter Böden nach LAGA >Z2: ca. 24,5 t Tragschichten / Sauberkeitsschichten: ca. 5,5 m³ Kleinsteinpflaster Granit (Randeinfassung, 1-zeilig): ca. 25 m Einzelfundamente für Spielelemente, Beton Lieferung und Montage von Spielelementen (Ruhebereich) Pflanzungen, Ansaat, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Teil Mediengraben Einbaugeräte Hauptverteilung, Verlegesysteme, Installationsgeräte PE-Rohrleitungen Wasserspielplatz (Außen) Elektroinstallation Aktivierung Wasserspielplatz (24 V) g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 28.09.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f1cb23b5e-1f357f816c2112ec Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.08.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 18.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich stattfinden. Eine persönliche Teilnahme ist nicht zugelassen. Nach Abschluss des Öffnungstermins wird den Bietern unverzüglich elektronisch in Textform der Vordruck Mitteilung Ausschreibungsergebnis zugestellt. t) geforderte Sicherheiten 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche (nur bei Auftragssumme mindestens 250.000,00 € netto) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Verzeichnis vorzulegender Unterlagen (FB 216) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Ref. 39 (nach erfolgter Vorabinformation gem. § 8 SächsVergabeG und vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Abbruch/ Rückbau,Spielplätze,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Erdbau ,Entsorgung von Abbruchmaterialien,Spielplätze/ Freizeitanlagen (Ausstattung)

Die Vergabestelle gibt bekannt, dass die Ausschreibung: "Sanierung Kindertagesstätte Sachsdorf - Los 20 Heizung" mit der Vergabenummer: "161_GKL_01-2022-0014" in der Vergabeart: "Öffentliche Ausschreibung" aufgehoben wurde. Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

national nach VOB Bekanntmachung vergebener Aufträge (national) Auftraggeber Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen Telefonnummer: +49 35204/21751; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Faxnummer: +49 35204/21729 Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB) c) Auftragsgegenstand: Abwasserdruckleitung, Trinkwasser d) Ort der Ausführung: Erschließung Neidmühle e) beauftragtes Unternehmen: 1. Auftragnehmer: STRABAG AG Dir. Sachsen/Thüringen Bereich Ostsachsen Radeburger Str. 28 01129 Dresden Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

national nach VOB Bekanntmachung vergebener Aufträge (national) Auftraggeber Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen Telefonnummer: +49 35204/21751; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Faxnummer: +49 35204/21729 Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB) c) Auftragsgegenstand: Heizung d) Ort der Ausführung: Kindertagesstätte Sachsdorf e) beauftragtes Unternehmen: 1. Auftragnehmer: B. Richter Installations Arnd-Gennrich-Straße 8 04720 Döbeln Heizung,Sanitär

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen; Telefon: +49 35204/21751 Fax: +49 35204/21729; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2022-0019 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hühndorfer Straße 30, 01665 Klipphausen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kunststofffenster, - türen, Sonnenschutz Umfang der Leistung: ca. 53 St. Fenster aus Kunststoff, diverse Abmessungen ca. 16 St. Außentüren aus Kunststoff, diverse Abmessungen ca. 46 St. Vorbaumarkisen - Putz, diverse Abmessungen, elektro-motorisch ca. 11 St. Scheibenrolloanlagen, handbetätigt ca. 80 lfm Außenfensterbank aus Aluminium g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Werkplanung h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 08.05.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 02.06.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1849e8742b1-15ce92f971c5895f Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.12.2022 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 10.02.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 09.12.2022 um: 10:00 Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 5, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt. Eine persönliche Teilnahme ist nicht zugelassen. Bieter erhalten das Ergebnis der Eröffnung spätestens am Folgetag über die Vergabeplattform. t) geforderte Sicherheiten 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche (bei Auftragssumme mindestens 250.000,00 € netto) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden (nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Putz,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Sonnenschutzeinrichtungen (außen)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen; Telefon: +49 35204/21751 Fax: +49 35204/21729; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2023-0001 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hühndorfer Straße 30, 01665 Klipphausen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: WDVS und Gerüst Umfang der Leistung: ca. 104 m² WDVS, Sockel, EPS ca. 776 m² WDVS, Mineralfaser ca. 400 m² Arbeitsgerüst g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Werkplanung, Gerüststatik Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 05.06.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.08.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-185b9ddd1ce-7ddfaa9d2183befb Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 14.02.2023 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 06.04.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 14.02.2023 um: 10:00 Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt. Eine persönliche Teilnahme ist nicht zugelassen. Bieter erhalten das Ergebnis der Eröffnung spätestens am Folgetag über die Vergabeplattform. t) geforderte Sicherheiten 5% Vertragserfüllung (bei Auftragssumme mindestens 250.000,00 € netto), 3% Mängelansprüche u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden (nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Gerüste (allgemein),Putz,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen; Telefon: +49 35204/21751 Fax: +49 35204/21729; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2023-0002 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hühndorfer Straße 30, 01665 Klipphausen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Trockenbau Umfang der Leistung: ca. 63 m² GK-Montagewände ca. 718 m² GK-Vorsatzschalen ca. 410 m² GK-Beplankungen, Wandflächen ca. 135 m² GK-Unterhangdecken, glatt ca. 505 m² GK-Akustik-Unterhangdecken ca. 440 m GK-Deckenfries, glatt g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 22.05.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 13.10.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-185bf2eab6b-4dc6f2a8ade25304 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 14.02.2023 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 06.04.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 14.02.2023 um: 10:00 Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt. Eine persönliche Teilnahme ist nicht zugelassen. Bieter erhalten das Ergebnis der Eröffnung spätestens am Folgetag über die Vergabeplattform. t) geforderte Sicherheiten 5% Vertragserfüllung (bei Auftragssumme mindestens 250.000,00 € netto), 3% Mängelansprüche u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden (nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Trockenbau

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen; Telefon: +49 35204/21751 Fax: +49 35204/21729; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2023-0004 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hühndorfer Straße 30, 01665 Klipphausen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Dacharbeiten Umfang der Leistung: ca. 170 m² Regenerationslage, Dachabdichtung, Polymerbitumen ca. 26 m Attikaanschluß, Dachabdichtung ca. 24 m Wandanschluß, Dachabdichtung ca. 50 m Montage Fallrohr Dachentwässerung ca. 140 m² Dachrandgerüst g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 24.07.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.08.2023 weitere Fristen: siehe Bauzeitenplan Vergabeunterlagen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1869769ad48-14296a8787e593aa Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 21.03.2023 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.04.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 21.03.2023 um: 10:00 Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt. Eine persönliche Teilnahme ist nicht zugelassen. Bieter erhalten das Ergebnis der Eröffnung spätestens am Folgetag über die Vergabeplattform. t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden (nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Gemeinde Klipphausen Talstraße 3 01665 Klipphausen; Telefon: +49 35204/21751 Fax: +49 35204/21729; E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de Internet: www.klipphausen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 161_GKL_01-2023-0003 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hühndorferstraße 30, 01665 Klipphausen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Estrich Umfang der Leistung: ca. 670 Bodenabdichtung PYE-PV 200 S5+Al ca. 670 m2 Wärmedämmung PUR/PIR in verschiedenen Stärken ca. 670 m2 Zementestrich als Heizestrich in verschiedenen Stärken g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 24.07.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 15.09.2023 weitere Fristen: siehe Bauzeitenplan Vergabeunterlagen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-186119bf8b0-2e6acd15de314800 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 21.03.2023 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.04.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 21.03.2023 um: 10:00 Gemeindeverwaltung Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt. Eine persönliche Teilnahme ist nicht zugelassen. Bieter erhalten das Ergebnis der Eröffnung spätestens am Folgetag über die Vergabeplattform. t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden (nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber) Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Estrich