Ausschreibungen Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH

Los 1 - Baufeldfreimachung

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE; Telefon: +49 351-4982-201; Fax: +49 351-4982-202; Internet-Adresse: www.binnenhafen-sachsen.de; E-Mail: info@binnenhafen-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung nach VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Abbruch- und Rückbauleistungen im Hafen Dresden erfolgen unter Verkehr in einem dafür abgesperrten Baubereich. Der Hafen- und Umschlagbetrieb wird während der Bauzeit fortgeführt. Vor Beginn der Bauleistungen erfolgt die Errichtung einer mobilen Schredderanlage für Betonrecycling. Die zurückgebauten Baumaterialien sind so zu zerkleinern, dass eine manuelle Vorsortierung getrennt nach den unterschiedlichen Baustoffen erfolgen kann. Das gewonnene Betonrecyclingmaterial ist im Baubereich einzubauen. Bauleistungen Rückbau Einfassungen: ca. 265 m Winkelwandelemente (teilweise mit Rückbau der Fundamente). Bauleistungen Rückbau Flächenbefestigungen: ca. 2.000 m² Stahlbetonplatten; ca. 100 m² massiver Stahlbeton, ca. 300 m² Beton, ca. 1.000 m² Asphalt, ca. 1.300 m² Natursteinpflaster (teilweise unter Asphaltbefestigung), ca. 130 m Schienen und Schwellengleis mit Gleiseindeckplatten sowie Betonschwellen, Teilrückbau- und Verfüllung von 8 Straßenabläufen und 10 Schachtbauwerken (teilweise inklusive Schachteinbauten). Bauleistungen Herstellung Flächenbefestigungen: ca. 1.500 m³ Betonrecyclingmaterial des AG im Baubereich einbauen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 21.03.2023, Ende: 03.05.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2692344/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.02.2023, 13:55 Uhr; Bindefrist: 16.03.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 17.02.2023, 14:00 Uhr; Ort: 01067 Dresden, Magdeburger Straße 58; Personen, die anwesend sein dürfen: Auftraggeber t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Ref. 38; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Baufeldfreimachung

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE; Telefon: +49 351-4982-201; Fax: +49 351-4982-202; Internet-Adresse: www.binnenhafen-sachsen.de; E-Mail: info@binnenhafen-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung nach VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Neubau der Umschlag- und Verkehrsfläche mit Beleuchtungsanlage und Herstellung einer Regenwasserreinigungsanlage im Hafen Dresden erfolgt unter Verkehr in einem dafür abgesperrten Baubereich. Der Hafen- und Umschlagbetrieb wird während der Bauzeit fortgeführt. Los 2: Herstellung von Verkehrs- und Umschlagflächen: 280 m² Planum herstellen, 10.000 m² Walzasphaltfläche mit Additiv NovoFi, 50 m² Walzasphaltfläche, 3.000 m² Gussasphalt, 12.000 m² Oberbau bis zu einer Tiefe von 50 cm durchfräsen, 12.000 m² HGT mit Bindemittel Novo Crete, 300 m² Granitpflaster, 850 m² Gleisüberwegplatten, 1.200 m Borde, 625 m Rohrleitung DN 200-800, 175 m Rohrleitung DN 150, 16 Betonschächte DN 1000, 3 Betonschächte DN 1500, 1 Sedimentationsanlage DN 2700, 1 Leichtflüssigkeitsabscheider DN 2200, 1 Absperrschacht DN 1500, 1 Lamellenklärer, 300 m² ungebundene Befestigung, 4 Straßenabläufe, 550 m Schlitzrinne mit 11 Abläufen, 1.730 m Leerrohre DN 110, 8 Kabelschächte, 1.100 m Markierung, 10 Pfeilmarkierung, 2 Schaltkästen mit Steuerelektronik, 8 Sonderverkehrszeichen, 3 Mastfundamente aus Stahlbeton. Die Herstellung der Beleuchtungsanlage des Los 3 wird zu einem späteren Zeitpunkt separat veröffentlicht. g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Kategorisierung und nachweisliche Entsorgung von Abfällen entsprechend KrWG (Formblatt Abfall), Bestands- und Revisionsunterlagen, Statik- u. Beständigkeitsnachweise, Vermessungsleistungen (baubegleitend und nach Fertigstellung), Ausführungsplanung, Berechnungen zur Objektplanung, Genehmigungsverfahren Regenwasserreinigungsanlage h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.11.2023, Ende: 22.03.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2817579/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 04.10.2023, 13:55 Uhr; Bindefrist: 31.10.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 04.10.2023, 14:00 Uhr; Ort: 01067 Dresden, Magdeburger Straße 58; Personen, die anwesend sein dürfen: Auftraggeber t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Ref. 38; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung)

Der Auftraggeber Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden, Magdeburger Straße 58, 01067 Dresden, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer B40-23-0022/G11-TA-037.01.05 zu der am 08.09.2023 07:28 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2819116) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Hafen Dresden, TrailerPort Süd; Los 3 - Beleuchtung" folgendes bekannt: Das o.g. Vergabeverfahren ist aufgehoben worden. Es ist beabsichtigt eine "Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb" durchzuführen. Beleuchtungseinrichtungen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE; Telefon: +49 351-4982-201; Fax: +49 351-4982-202; Internet-Adresse: www.binnenhafen-sachsen.de; E-Mail: info@binnenhafen-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung nach VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Neubau der Umschlag- und Verkehrsfläche mit Beleuchtungsanlage und Herstellung einer Regenwasserreinigungsanlage im Hafen Dresden erfolgt unter Verkehr in einem dafür abgesperrten Baubereich. Der Hafen- und Umschlagbetrieb wird während der Bauzeit fortgeführt. Die Herstellung der Verkehrs- und Umschlagflächen inklusive der Regenwasserreinigungsanlage des Los 2 wurde bereits separat veröffentlicht. Los 3: Herstellung der elektrischen Ausrüstung der Beleuchtungsanlage, 6 Mastfundamente, 16 LED-Planflächenstrahler, 6 Flutlichtmasten, 1 Energiezähler, 1 Beleuchtungsschaltschrank, 750 m Leitungsbau g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werkplanung, statische Berechnungen und Prüfstatiken, Bestandsdokumentation, Vermessungsleistungen, Revisionsunterlagen, Anträge, Genehmigungen, Auskünfte h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.11.2023, Ende: 22.03.2024, Die bauzeitlichen Detailplanungen werden zum gegebenen Zeitpunkt in Abstimmung mit dem AN für das separat ausgeschriebene Los 2 - Verkehrs- und Umschlagfläche vorgenommen. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2819116/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.10.2023, 13:55 Uhr; Bindefrist: 31.10.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 05.10.2023, 14:00 Uhr; Ort: 01067 Dresden, Magdeburger Straße 58; Personen, die anwesend sein dürfen: Auftraggeber t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Ref. 38; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Beleuchtungseinrichtungen

Der Auftraggeber Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden, Magdeburger Straße 58, 01067 Dresden, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer B40-23-0021/G11-TA-037.01.05 zu der am 07.09.2023 08:00 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2817579) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Hafen Dresden, TrailerPort Süd; Los 2 - Verkehrs- u. Umschlagfläche" folgende Berichtigung bekannt: Auf Grundlage der Komplexität des Vorhabens in Verbindung mit der Vielzahl an zu kalkulierenden Leistungspositionen und damit einhergehenden Anfragen zu den Ausschreibungsunterlagen wurde entschieden, die Fristen und Termine wie folgt anzupassen:, - Frist für den Eingang der Angebote: 11.10.2023, 13:55 Uhr - Eröffnungstermin: 11.10.2023, 14:00 Uhr - Bindefrist: 04.11.2023 - Beginn der Ausführung: 06.11.2023 - Ende der Ausführung: 29.03.2024 Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung)

Lieferung und betriebsbereite Übergabe eines Reachstacker für den Betrieb des Trailerports Hafen Dresden

Lieferung und betriebsbereite Übergabe einer fabrikneuen Terminal-Zugmaschine

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH; Straße, Hausnummer: Magdeburger Str. 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.binnenhafen-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung / Gleisbau e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Baumaßnahme umfasst 3 Baubereiche. Der Hafen- und Umschlagbetrieb wird während der gesamten Bauzeit fortgeführt. Baubereich 1: ca. 425 m Gleiserneuerung (nur Schotter und Schwellen), sowie Ertüchtigung eines Bahnüberganges (BÜ) mit Gleistragplatten. Die Länge des BÜ beträgt 16 m. Die Arbeiten am Gleis im Baubereich 1 finden unter Totalsperrung statt. Erneuerung einen Bremsprellbockes. Baubereich 2: ca. 110 m Gleiserneuerung (nur Schotter und Schwellen) sowie Erneuerung der Schwellensätze von 4 einfachen Weichen sowie die Erneuerung von Einzelschwellen an 1 Weiche. Baubereich 3: Instandsetzung der Gleise an der Hafenbrücke im Einlaufbereich eines Widerlagers. Die Arbeiten an den Weichen und Gleisen in den Baubereichen 2 und 3 sind zwischen 8 Uhr und 16 Uhr möglich. Es ist Wochenendarbeit teilweise mit einzuplanen. Es erfolgen Sperrungen von Teilabschnitten. Der BÜ wird unter einer Vollsperrung der Hafenstraße saniert. Diese Zeiten für die Vollsperrung sind in einem Bauablaufplan festzulegen. Der vom AG bestätigte Bauablaufplan wird Vertragsbestandteil. Alle ausgebauten Stoffe (mit Ausnahme des ausgebauten Gleisschotters und der ausgebauten Betonschwellen) insbesondere die Holzschwellen sowie Asphalt (BÜ) sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen. Der ausgebaute Gleisschotter und die ausgebauten Betonschwellen sind an den Auftraggeber auf einen Lagerplatz im Hafen Dresden zu übergeben. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Bauzeit 6 Wochen, Bauarbeiten werktags j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Entfällt, da keine Zulassung von Nebenangeboten. Preis alleiniges Wertungskriterium. Standardbauweise, es werden keine technisch innovativen Lösungen erwartet. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Preis alleiniges Wertungskriterium. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3159551/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 13.06.2025 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: .; Personen, die anwesend sein dürfen: . t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung ist gem. § 9c VOB/A und § 17 VOB/B in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheit für Mängelansprüche ist gem. § 9c VOB/A und § 17 VOB/B in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme zu leisten. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B und Weitere Besondere Vertragsbedingungen. Es besteht die Möglichkeit die Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz mit dem Angebot einzureichen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Von ausländischen Bietern oder ausländischen Mitgliedern der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft oder ausländischen Unterauftrag-/Nachunternehmen (UAN/NU) werden für alle benannten Angaben (Ang), Erklärungen (Erkl) und Nachweise (Nachw) entsprechend Gleichwertige verlangt. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. Die mit dem Angebot bzw auf gesondertes Verlangen (ges Verl) vorzulegenden Ang, Erkl und Nachw sind gemäß den Fristen der VOB/A vorzulegen. Mit dem Angebot sind mittels Eigenerklärung zur Eignung (EK Eignung) vorzulegen: Der Bieter hat zum Nachw seiner Fachkunde (FK), Leistungsfähigkeit (LF) und Zuverlässigkeit (Zuverl) die Ang gem § 6a VOB/A Eignungsnachw einzureichen. Mittel der Nachweisführung gem § 6b (1) und (2) VOB/A. Der Bieter hat die im PQ-System hinterlegten Ang, Erkl und Nachw (insbesondere die Referenzen (Ref)) projektspezifisch auf Aktualität und Eignung entsprechend den Anforderungen dieser Ausschreibung zu prüfen. Maßgebend für die Wertung des Angebotes des Bieters sind seine zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe im PQ-System hinterlegten Ref. Es besteht die Möglichkeit, neben den im PQ-System hinterlegten Ref, weitere Ref mit dem Angebot abzugeben. Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind auf ges Verl der Vergabestelle durch den Bieter und ggf seiner UAN/NU folgende Nachw vorzulegen: -- Erkl + Nachw gem EK Eignung; -- Ergänzung des Verzeichnisses der UAN/NU-Leistungen um die Namen der UAN/NU und ggf vorh PQ-Nr; -- Nachw (Ref-Bescheinigung) von 3 Ref für vergleichbare Leistungen des Leistungserbringers (Art der Leistung: Gleisbau) der letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahre. Die Ref müssen folgende Angaben beinhalten: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, Ausführungszeitraum, Auftraggeber inkl. Kontaktdaten. -- Die Ref-Bescheinigungen sind von allen Bietern für die im Angebot benannten Ref vom Ref-Geber bestätigt, zu erbringen. Dies gilt somit auch für die Bieter, welche neben den im PQ-System hinterlegten Ref weitere Ref im Rahmen der Angebotsabgabe einreichen. x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben Gleise (Straßenbahn/ Eisenbahn)

Lieferung und betriebsbereite Übergabe eines Reachstacker für den Betrieb des Trailerports Hafen Dresden