Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B41-1 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Zentrale Kläranlage Chemnitz OT Heinersdorf, Heinersdorfer Straße 42 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Dachdeckerleistungen, Dachklempnerleistungen Umfang der Leistung: Dachdeckerleistungen, Dachklempnerleistungen Umfang der Leistung: Abbruch und Entsorgung der Abdichtung an der Attika, Ab- und Wiedereinbau Attikaabdeckung Ersatzneubau der Sekuranten Aufbringung einer Trennlage (Vliesschicht) auf die vorhandene horizontale Dachbahn Aufbringung einer neuen Dachabdichtungsbahn (Dachfläche horizontal und Attika vertikal) nach den aktuell gültigen Einbaurichtlinien des Dachabdichtungssystems Einbau von Notüberläufen mit Durchdringung der Attikakonstruktion g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.09.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ae2f17124-c4af82d32005adf Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 16.12.2025 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 16.02.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B01 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09122 Chemnitz, Dittersdorfer Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau- und Rohrleitungsarbeiten (MW), Sanierung per Schlauchliner, Straßenbau Umfang der Leistung: 240 m Mischwasserkanal, DN 250/ DN600, Sanierung Inlinerverfahren 6 St Neubau Fertigteilbetonschächte DN 1000/DN1200 6 St Sanierung Anschlusskanäle (DN 150), Inlinerverfahren 9 St Anschlusskanäle (DN 150) einbinden 11 St Straßeneinläufe DN 150 einbinden 10 m Neubau Abwasser DN 200 offenes Verfahren Abbruch/Stilllegung, Schächte, einschl. Entsorgung Verkehrssicherung unter Vollsperrung mit Behelfszufahrten Wasser-/Abwasserhaltung, Interimsversorgung Gas und TW g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 23.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 02.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19aa5699bd0-38caa46ae594134 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 17.12.2025 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 27.02.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 für Reinigung (R) und Dichtheitsprüfung (D) Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330, GW 331 und GW 381, GW 301 W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle

Lieferung und Einbau Elektrische Anlagen / Fernmelde-u. informationstechnische Anlagen

Einbau Lüftungs- / Klimaanlagen

Lieferung / Installation Photovoltaikanlage

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B37 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Anton-Günther-Siedlung E155 - Weißer Weg 21a bis Einleitstelle E 155, 09128 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbauarbeiten Umfang der Leistung: Regenwasserkanal: 1.700 m³ Bodenaushub Leitungsgraben und Schachtbaugruben BM-0 420 m³ Füllmaterial Leitungszone (Splitt/Sand) 30 m Abwasserkanal aus Vollwand-PVC-U- Rohr DN/OD 400 320 m Abwasserkanal aus Vollwand-PVC-U- Rohr DN/OD 315 1 St Schachtbauwerk DN 1200 StB mit innenliegendem Absturz 4 St Schachtbauwerke DN 1000 StB Regenrückhaltung: 1.370 m³ Boden Baugrube der Bauwerke BM-0 180 m² Geogitter verlegen 1.070 m² Filtervliesstoff verlegen 1 St Sedimentationsanlage HSK 2500-400 Vario DN 2500 1 St Drosselschacht als Stahlbeton-Rechteck-Fertigteilschacht mit zwei Kammern 1 St Regenrückhaltebecken Vnutz = 314 m3, in Modulbauweise aus PVC-U-Speicherboxen Verbindungsstraße: 300 m³ Boden aus Abtragsbereichen 600 m³ Frostschutzschicht herstellen 850 m² Asphalttragschicht 830 m² Asphaltdeckschicht g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Rohrstatik, Verkehrszeichenpläne Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 28.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19aeddc9638-3aec6794ad1daa87 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 20.01.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 20.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Schlussrechnung. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3 entsprechen. Haftpflichtversicherungsnachweis 2025 mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR sowie Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung für 2026 x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Regenüberlaufbecken

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/ 25/ B05 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Guerickestraße, 09116 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Teilobjekte Mischwasser, Trinkwasser, Kabelschutzrohre Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Mischwasser: ca. 43 m DN 250 Stz Kanal verdämmen ca. 505 m DN 250 Stz Kanal abbrechen ca. 50 m DN 350 B Kanal abbrechen ca. 120 m DN 400 B Kanal abbrechen ca. 190 m EI 500/750 B Kanal abbrechen ca. 19 St DN 900 B Schachtbauwerke abbrechen ca. 1 St DN 1000 B Schachtbauwerke abbrechen ca. 130 m DN/OD 250 PP Kanal neu bauen ca. 130 m DN/OD 315 PP Kanal neu bauen ca. 191 m DN/OD 400 PP Kanal neu bauen ca. 169 m DN/OD 500 PP Kanal neu bauen ca. 195 m DN 400 Sb Kanal neu bauen ca. 92 m DN 500 Sb Kanal neu bauen ca. 3 m DN 600 Sb Kanal neu bauen ca. 12 St DN 1000 B Schachtbauwerk neu bauen ca. 9 St DN 1200 B Schachtbauwerk neu bauen ca. 5.065 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 1.335 m² Asphalt aufbrechen ca. 300 m² Pflaster aufbrechen ca. 700 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 180 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 1.335 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 1.335 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 300 m² Pflaster einbauen ca. 37 St Straßenablauf-Anschlusskanal umbinden Bauteil 2 - Trinkwasser: ca. 821 m PE-Rohr OD 125 SDR 11 RC neu bauen ca. 165 m PE-Rohr OD 40 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 26 m PE-Rohr OD 50 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 4 m PE-Rohr OD 63 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 1.512 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 868 m² Asphalt aufbrechen ca. 150 m² Pflaster aufbrechen ca. 445 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 565 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 868 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 868 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 150 m² Pflaster einbauen ca. 45 St Hausanschlüsse an der Versorgungsleitung bzw. an der Grundstücksgrenze umbinden ca. 7 St Hydranten DN 80 einbauen ca. 5 St Schieberkreuz DN 100 einbauen ca. 7 St Anschlussknoten an das bestehende Netz anbinden Bauteil 3 - Kabelschutzrohre ca. 835 m PE-Rohr OD 110 SDR 11 PC ca. 1195 m PE-Rohr OD 125 SDR 11 PC ca. 1150 m PE-Rohr OD 160 SDR 11 PC ca. 850 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 510 m² Asphalt aufbrechen ca. 110 m² Pflaster aufbrechen ca. 260 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 310 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 510 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 510 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 110 m² Pflaster einbauen ca. 34 St Umbindegrube Hausanschluss ca. 7 St Umbindegrube Anbindung Bestand ca. 18 St Mastfundamente . g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.08.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-196ecefc703-10b48ebbaac49781 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 06.06.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 25.07.2025 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 06.06.2025 um: 10:00 Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: bestätigte Eigenerklärung (Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung"), welche folgenden Angaben, die vom Bieter bestätigt werden müssen, umfasst: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W2 Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 381 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. unterzeichnete Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/ 25/ B05 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Guerickestraße, 09116 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Teilobjekte Mischwasser, Trinkwasser, Kabelschutzrohre Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Mischwasser: ca. 43 m DN 250 Stz Kanal verdämmen ca. 505 m DN 250 Stz Kanal abbrechen ca. 50 m DN 350 B Kanal abbrechen ca. 120 m DN 400 B Kanal abbrechen ca. 190 m EI 500/750 B Kanal abbrechen ca. 19 St DN 900 B Schachtbauwerke abbrechen ca. 1 St DN 1000 B Schachtbauwerke abbrechen ca. 130 m DN/OD 250 PP Kanal neu bauen ca. 130 m DN/OD 315 PP Kanal neu bauen ca. 191 m DN/OD 400 PP Kanal neu bauen ca. 169 m DN/OD 500 PP Kanal neu bauen ca. 195 m DN 400 Sb Kanal neu bauen ca. 92 m DN 500 Sb Kanal neu bauen ca. 3 m DN 600 Sb Kanal neu bauen ca. 12 St DN 1000 B Schachtbauwerk neu bauen ca. 9 St DN 1200 B Schachtbauwerk neu bauen ca. 5.065 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 1.335 m² Asphalt aufbrechen ca. 300 m² Pflaster aufbrechen ca. 700 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 180 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 1.335 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 1.335 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 300 m² Pflaster einbauen ca. 37 St Straßenablauf-Anschlusskanal umbinden Bauteil 2 - Trinkwasser: ca. 821 m PE-Rohr OD 125 SDR 11 RC neu bauen ca. 165 m PE-Rohr OD 40 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 26 m PE-Rohr OD 50 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 4 m PE-Rohr OD 63 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 1.512 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 868 m² Asphalt aufbrechen ca. 150 m² Pflaster aufbrechen ca. 445 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 565 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 868 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 868 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 150 m² Pflaster einbauen ca. 45 St Hausanschlüsse an der Versorgungsleitung bzw. an der Grundstücksgrenze umbinden ca. 7 St Hydranten DN 80 einbauen ca. 5 St Schieberkreuz DN 100 einbauen ca. 7 St Anschlussknoten an das bestehende Netz anbinden Bauteil 3 - Kabelschutzrohre ca. 835 m PE-Rohr OD 110 SDR 11 PC ca. 1195 m PE-Rohr OD 125 SDR 11 PC ca. 1150 m PE-Rohr OD 160 SDR 11 PC ca. 850 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 510 m² Asphalt aufbrechen ca. 110 m² Pflaster aufbrechen ca. 260 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 310 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 510 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 510 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 110 m² Pflaster einbauen ca. 34 St Umbindegrube Hausanschluss ca. 7 St Umbindegrube Anbindung Bestand ca. 18 St Mastfundamente . g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.08.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-196ecefc703-10b48ebbaac49781 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 06.06.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 25.07.2025 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 06.06.2025 um: 10:00 Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: bestätigte Eigenerklärung (Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung"), welche folgenden Angaben, die vom Bieter bestätigt werden müssen, umfasst: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W2 Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 381 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. unterzeichnete Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B15 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09111 Chemnitz, Kreuzung Rochlitzer Straße / Mühlenstraße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Tiefbau, Rohrleitungsbau, EMSR, Technische Ausrüstung Umfang der Leistung: Verkehrssicherung Erd- und Tiefbau, Rohrleitungsarbeiten, Straßenbau, Tiefenlage bis 3,50m: 2 Stück x Erneuerung Einstiegsöffnung DN 1000 Sb, Sohlsanierung im Bauwerk, Fugenauskleidung, Hohlraumverfüllung Kanalbaumaßnahme offene Bauweise Tiefenlage bis 2,5m: ca.35 m DN/OD 630 PVS SN 8 Kanalverlegung Hauptsammler (Abwasserlenkung) ca. 25 m DN/OD 400 PVC SN 4 Kanalverlegung Hauptsammler (Abwasserlenkung) Ausrüstung: 5 Stk, Federstauklappen Metallbauarbeiten: 1 Stück Rückstauklappe demontage 2 Stück Einbau Montagetüren 7 m Geländerbau EMSR Technik: 2x Durchflussmesssystem 2x Drehwinkelgeber 2x Durchflussmessumformer Fernwirksystem: Inkl. Zubehör und Kabelverlegung g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Werksplanungen Ausrüstung Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 30.09.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.01.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19715dd89f3-16a8221206ba0d9 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 15.07.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.08.2025 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 15.07.2025 um: 10:00 Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) weiter mit 5. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Fortsetzung: 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: 1. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im AuftragsfalI in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3 und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3 entsprechen. 2. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 I, R, D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. 3. Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach MVAS 1999 4. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Erdbau

Die Vergabestelle gibt bekannt, dass die Ausschreibung: "Erneuerung / Sanierung Dächer TA 4.1 (3.BA), Zentrale Kläranlage Chemnitz" mit der Vergabenummer: "ESC/25/B41" in der Vergabeart: "Öffentliche Ausschreibung" aufgehoben wurde. Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B25 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Philippstraße, 09130 Sonnenberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: MW-Kanal, Fernwärme, MS-Trasse ELT Umfang der Leistung: BT 1 MW-Kanal (ESC): ca. 196 m Kanalrenovierung Ei-Profil 600/900 bis 600/1360 aus Mauerwerk mittels SCHLAUCHLINING in geschlossener Bauweise ca. 20 m Kanalerneuerung DN 400 Stz bis DN 800 GFK in offener Bauweise Erneuerung/ Renovierung von 25 Stück Hausanschlussleitungen DN 150 - 200 Stz/ PVC in offener Bauweise und in geschlossener Bauweise Ersatzneubau von 4 Kontrollschächten Ø 1.200 -2.000 mm aus Mauerwerk mit Boden-/Abdeckplatte/ Konus in FBS- Qualität einschl. Gerinneauskleidung (Ortbeton mit GFK-Handlaminat ausgekleidet) ca. 45 m Altkanal verdämmen DN 500-1000 und Ei-Profil 600/1360 Tiefbau für BFF ELT Kreuzungsbereich Hainstraße BT 2 Fernwärme (eins): Tiefbauleistungen für Fernwärmeleitungen, Leitungsverlegung erfolgt über Rahmenvertragspartner BT 3 MS-Trasse ELT (eins): Verlegung von ca. 100 m Kabelschutzrohr für MS - Trasse, Kabel durch Rahmenvertragspartner inetz Kabelverlegung und Montage BFF Kreuzung Hainstraße. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: ja, statische Berechnung Schlauchlining Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.08.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a01ed4d62-6f6e23b135ea1425 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 18.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ Ausführungsbereich I, R und D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe I, R und D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der I, R und D entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S10, S15, S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S10, S15, S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S10, S15, S27 entsprechen. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung während des Bauzeitraum Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Entwässerungskanäle,Erdverlegte Kabel,Fernwärmeleitungen,Kanalsanierung

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B21 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Gießerstraße von Markusstraße bis Zietenstraße, 09139 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: MW-Kanal, Straßenbau Umfang der Leistung: BT 1: MW-Kanal (ESC) Erneuerung von ca. 40 m Mischwasserkanal DN 400 Stz in offener Bauweise Sanierung/ Erneuerung von 3 Kontrollschächten ø 1.000 mm aus Beton in FBS-Qualität einschl. Tiefbau Sanierung von ca. 166 m Mischwasserkanal DN 350 Stz mittels SCHLAUCHLINING in geschlossener Bauweise Sanierung/ Erneuerung von ca. 22 Hausanschlussleitungen DN 150 Stz bis zur Anliegergrundstücksgrenze in offener und geschlossener Bauweise BT 2: Straßenbau (VTBA) insgesamt ca. 1.750 m² Straßenbau g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: statische Berechnung Schlauchlining Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 02.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a30a26d00-6c71d92df1ed2001 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 21.11.2025 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 02.02.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ Ausführungsbereich I, R und D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe I, R und D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der I, R und D entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S10, S15, S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S10, S15, S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen S10, S15, S27 entsprechen. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung während des Bauzeitraum Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09111 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/24/B22 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Alfred-Neubert-Straße von Haus-Nr. 68 bis Parkhaus und L.-Kühn-Str. 23, 09123 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalnetzerneuerung (KNE) und Straßenabläufe Umfang der Leistung: Bauteil 0 - Kostenteiler Allgemeines Bauteil 1 - Kanalbau - ESC 63 m TIP-Kurzrohr da 485*22,5 in Bestand DN 500 166 m TIP-Kurzrohr da 392*18 in Bestand DN 400 170 m TIP-Kurzrohr da 285*13 in Bestand DN 300 1 Stück Schachtneubau DN 1200 1 Stück Schachtneubau DN 1000 10 Stück Schachtsanierungen Neubau und Sanierung Hausanschlussleitungen Bauteil 2 - Straßenabläufe - VTBA 6 Stk. Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Rohr- und Schachtstatik Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 09.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 25.09.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a26849d74-3ddf254f34a9159c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 21.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.12.2025 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ Ausführungsbereich I, R und D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe I, R und D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der I, R und D entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S15, S42, S51.1 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S15, S42, S51.1 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen S15, S42, S51.1 entsprechen. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung während des Bauzeitraum Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Kanalsanierung

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B23 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Koordinierte Baumaßnahme Clausstraße 1. und 2.BA in Chemnitz Kanalnetzerneuerung (KNE), TW (RNA), Straßenbau und Tiefbau für FW, Elt f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalnetzerneuerung (KNE), Trinkwasser (RNA) und Straßenbau und Tiefbau für FW, Elt Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Kanalbau (KNE) - ESC Bauabschnitt 1: 140 m Inliner Eiprofil DN 800/1.200 1 Stück Laminat Anschluss Gablenzbach 4 Stück Schachtsanierungen Hausanschlussleitungen Bauabschnitt 2: 212 m Inliner Eiprofil DN 800/1.200 2 Zulaufhaltungen Stz DN 400 im Kreuzungsbereich Bernhardstraße sanieren (Länge jeweils ca. 15 m) 3 Stück Schachtsanierungen Hausanschlussleitungen Bauteil 2 - TW (RNA) - inetz ca. 350 m PE-Rohr OD 280 SDR 11 RC ca. 10 m PE-Rohr OD 225 SDR 11 SLM ca. 20 m GGG DN 150 Umbindung von 11 Hausanschlüssen an der Grundstücksgrenze bzw. an der Versorgungsleitung Einbau von Armaturen und 2 Hydranten Bauteil 3 - Tiefbau FW - inetz Bauabschnitt 1: ca. 125 m Tiefbau für KMR DN 50/140 ca. 6 Stück Anschlussleitungen Bauabschnitt 1: ca. 155 m Tiefbau für KMR DN 50/140 ca. 11 Stück Anschlussleitungen Bauteil 4 - Tiefbau Elt - inetz Bauabschnitt 1: ca. 220 m Tiefbau für 2* SR da 160 Bauabschnitt 2: ca. 100 m Tiefbau für 2* SR da 160 ca. 50 m Tiefbau für 3* SR da 160 Bauteil 5 - Straßenbau - VTBA Bauabschnitt 1: ca. 1900 m² Fahrbahnerneuerung (8 cm Binder, 4 cm Deckschicht) 10 Stück Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen herstellen Bauabschnitt 2: ca. 2300 m² Fahrbahnerneuerung (8 cm Binder, 4 cm Deckschicht) 14 Stück Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 23.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 03.12.2027 weitere Fristen: Fertigstellung Trinkwasser komplett bis KW 45/2026 j) Nebenangebote zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a15b7092c-547b45376509e45c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 21.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 20.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09111 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B03 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Chopinstraße, 09119 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: MW-Kanal, Erneuerung Straßenentwässerung Umfang der Leistung: BT 1: ESC ca. 318 m Kanalrenovierung Ei-Profil 500/1000 MA mittels SCHLAUCHLINING in geschlossener Bauweise, ca. 20 m Kanalrenovierung von Anschlusskanälen DN 350 Stz mittels SCHLAUCHLINING in geschlossener Bauweise in den Kreuzungsbereichen Deulich- u. Kleiststraße, ca. 75 m Kanalerneuerung in offener Bauweise mit Ei-Profil 600/900 GFK und ca. 14 m Anschlusskanäle Stz DN 350 im Kreuzungsbereich Horststr., Erneuerung/ Sanierung von 40 Stück Hausanschlussleitungen DN 100 - 250 Stz/ PVC in offener Bauweise und in geschlossener Bauweise mittels Schlauchliner, Neubau von 6 Kontrollschächten Ø 1.200 mm aus Mauerwerk und Boden-/Abdeckplatten/ Konus in FBS- Qualität mit Gerinneauskleidung (Schlauchlinerhalbschale/Beton mit GFK-Handlaminat ausgekleidet). BT 2: VTBA Erneuerung/ Sanierung von ca. 6 Stück Straßeneinläufen einschl. Tiefbau g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: statische Berechnung Schlauchlining Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 23.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a353eb99c-798f4252b8ea27ce Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 26.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ Ausführungsbereich I, R und D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe I, R und D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der I, R und D entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S10, S15, S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S10, S15, S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen S10, S15, S27 entsprechen. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung während des Bauzeitraum Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Entwässerungskanäle

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B02 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09120 Chemnitz, Paul-Gruner-Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalerneuerung / RNA+Baufeldfreimachung TW / Straßenbau+Breitband / Leerrohre Strom Umfang der Leistung: TO 1: Kanalerneuerung ESC ca. 7,6m Verlegung DN 1200Sb-Drachen C60/75 ca. 92m Verlegung DN 1000 UP-GF ca. 59m Verlegung DN 900 UP-GF ca. 45,5m Verlegung DN 800 UP-GF ca. 253m Verlegung DN 700 UP-GF ca. 16m Verlegung DN 500 UP-GF ca. 5m Verlegung DN 300 UP-GF 1 St. SB- FT- Bauwerk L x B xH = 3,12m x 3,0m x 2,99m 6 St. Tangentialschächte DN 1000 auf Grundrohr DN 1000/DN900/DN800/DN700 UP-GF 1 St. Sb- Schacht DN 2000 1 St. Sb- Schacht DN 1500 2 St. Sb- Schacht DN 1200 ca. 78m Verlegung Anschlusskanäle OD 160 PP bis OD 200 PP ca. 5,5m Verlegung Anschlusskanal OD 315 PP TO 2.1/2.2: RNA/ Baufeldfreimachung Trinkwasser ca. 229m Verlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 144m Umverlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 16m Umverlegung DN 150 GGG ca. 450m Notwasserversorgung PE 100 OD 90 ca. 6 St. Umbindungen TW- Hausanschlüsse TO 3.1: Straßenbau, VTBA 775 m² Fahrbahnausbau (Asphaltschichten) diverse Rinnen und Borde aus Beton und Granit setzen bzw. ergänzen 27 St. Straßenabläufe und Ablaufleitungen OD 160 PP erneuern TO 3.2: Leerrohrverlegung Breitband ca. 175m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 30m Verlegung Kabelleerrohre DA 90, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben TO 4: Leerrohrverlegung Strom ca. 531m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 576m Verlegung Kabelleerrohre DA 125, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Tragwerksplanung Sb- FT- Bauwerk P21N350 Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a53a29ca0-5e1db79496fa41fd Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 16.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S10 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S10 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S10 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S51 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S51 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S51 entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Baufeldfreimachung,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B02 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09120 Chemnitz, Paul-Gruner-Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalerneuerung / RNA+Baufeldfreimachung TW / Straßenbau+Breitband / Leerrohre Strom Umfang der Leistung: TO 1: Kanalerneuerung ESC ca. 7,6m Verlegung DN 1200Sb-Drachen C60/75 ca. 92m Verlegung DN 1000 UP-GF ca. 59m Verlegung DN 900 UP-GF ca. 45,5m Verlegung DN 800 UP-GF ca. 253m Verlegung DN 700 UP-GF ca. 16m Verlegung DN 500 UP-GF ca. 5m Verlegung DN 300 UP-GF 1 St. SB- FT- Bauwerk L x B xH = 3,12m x 3,0m x 2,99m 6 St. Tangentialschächte DN 1000 auf Grundrohr DN 1000/DN900/DN800/DN700 UP-GF 1 St. Sb- Schacht DN 2000 1 St. Sb- Schacht DN 1500 2 St. Sb- Schacht DN 1200 ca. 78m Verlegung Anschlusskanäle OD 160 PP bis OD 200 PP ca. 5,5m Verlegung Anschlusskanal OD 315 PP TO 2.1/2.2: RNA/ Baufeldfreimachung Trinkwasser ca. 229m Verlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 144m Umverlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 16m Umverlegung DN 150 GGG ca. 450m Notwasserversorgung PE 100 OD 90 ca. 6 St. Umbindungen TW- Hausanschlüsse TO 3.1: Straßenbau, VTBA 775 m² Fahrbahnausbau (Asphaltschichten) diverse Rinnen und Borde aus Beton und Granit setzen bzw. ergänzen 27 St. Straßenabläufe und Ablaufleitungen OD 160 PP erneuern TO 3.2: Leerrohrverlegung Breitband ca. 175m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 30m Verlegung Kabelleerrohre DA 90, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben TO 4: Leerrohrverlegung Strom ca. 531m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 576m Verlegung Kabelleerrohre DA 125, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Tragwerksplanung Sb- FT- Bauwerk P21N350 Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a53a29ca0-5e1db79496fa41fd Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 16.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S10 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S10 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S10 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S51 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S51 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S51 entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B12 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09116 Chemnitz, Rudolf-Krahl-Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau, RNA Trinkwasser und Straßenbau Umfang der Leistung: BT00 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung BT01 ESC Kanalbauarbeiten GFK/ Kanalsanierung 630 m² bitum. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 2040 m³ Erdarbeiten 16 m DN400 GFK liefern und verlegen 110 m DN500 GFK liefern und verlegen 7 St Schachtbauwerke DN1000-1500, 180 m Anschlußkanäle DN150-250 in offener Bauweise BT 02 Eins RNA Trinkwasser 85m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 100m² Pflasteraufbruch einschl. Wiederherstellung 215 m³ Erdarbeiten 12 m Rohrleitung PE d180 SDR liefern / verlegen, 70m DN300 GGG, 5 St Armaturen liefern / einbauen 21 St Anschlußleitungen PE d40 erneuern/umbinden BT 03 VTBA Straßenbau 1.350 m² Fahrbahn bit. Straßenaufbruch u. Wiederherstellung Bk 3,2, als vollgeb.Oberbau, Profilausgleich 30 m² Gehweg bit. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 14 St Erneuerung von Straßenabläufen 1 St Ausbau Bushaltestelle barrierefrei, inkl. 90m² HD g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a6d560310-3fb6ba42bc46da7c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 28.11.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 20.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B02 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09120 Chemnitz, Paul-Gruner-Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalerneuerung / RNA+Baufeldfreimachung TW / Straßenbau+Breitband / Leerrohre Strom Umfang der Leistung: TO 1: Kanalerneuerung ESC ca. 7,6m Verlegung DN 1200Sb-Drachen C60/75 ca. 92m Verlegung DN 1000 UP-GF ca. 59m Verlegung DN 900 UP-GF ca. 45,5m Verlegung DN 800 UP-GF ca. 253m Verlegung DN 700 UP-GF ca. 16m Verlegung DN 500 UP-GF ca. 5m Verlegung DN 300 UP-GF 1 St. SB- FT- Bauwerk L x B xH = 3,12m x 3,0m x 2,99m 6 St. Tangentialschächte DN 1000 auf Grundrohr DN 1000/DN900/DN800/DN700 UP-GF 1 St. Sb- Schacht DN 2000 1 St. Sb- Schacht DN 1500 2 St. Sb- Schacht DN 1200 ca. 78m Verlegung Anschlusskanäle OD 160 PP bis OD 200 PP ca. 5,5m Verlegung Anschlusskanal OD 315 PP TO 2.1/2.2: RNA/ Baufeldfreimachung Trinkwasser ca. 229m Verlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 144m Umverlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 16m Umverlegung DN 150 GGG ca. 450m Notwasserversorgung PE 100 OD 90 ca. 6 St. Umbindungen TW- Hausanschlüsse TO 3.1: Straßenbau, VTBA 775 m² Fahrbahnausbau (Asphaltschichten) diverse Rinnen und Borde aus Beton und Granit setzen bzw. ergänzen 27 St. Straßenabläufe und Ablaufleitungen OD 160 PP erneuern TO 3.2: Leerrohrverlegung Breitband ca. 175m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 30m Verlegung Kabelleerrohre DA 90, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben TO 4: Leerrohrverlegung Strom ca. 531m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 576m Verlegung Kabelleerrohre DA 125, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Tragwerksplanung Sb- FT- Bauwerk P21N350 Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a53a29ca0-5e1db79496fa41fd Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 02.12.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güteund Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S27 entsprechen. (Hinweis: Das LV lässt die Technik der Aushärtung offen. Demzufolge ist das Gütezeichen S27 des in der Bausführung gewählte Verfahrens nachzuweisen. Bsp. Ist eine Wärmhärtung mit Dampf vorgesehen ist das Zertifikat der Beurteilungsgruppe S27.2 nachzuweisen.) Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Baufeldfreimachung,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B02 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09120 Chemnitz, Paul-Gruner-Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalerneuerung / RNA+Baufeldfreimachung TW / Straßenbau+Breitband / Leerrohre Strom Umfang der Leistung: TO 1: Kanalerneuerung ESC ca. 7,6m Verlegung DN 1200Sb-Drachen C60/75 ca. 92m Verlegung DN 1000 UP-GF ca. 59m Verlegung DN 900 UP-GF ca. 45,5m Verlegung DN 800 UP-GF ca. 253m Verlegung DN 700 UP-GF ca. 16m Verlegung DN 500 UP-GF ca. 5m Verlegung DN 300 UP-GF 1 St. SB- FT- Bauwerk L x B xH = 3,12m x 3,0m x 2,99m 6 St. Tangentialschächte DN 1000 auf Grundrohr DN 1000/DN900/DN800/DN700 UP-GF 1 St. Sb- Schacht DN 2000 1 St. Sb- Schacht DN 1500 2 St. Sb- Schacht DN 1200 ca. 78m Verlegung Anschlusskanäle OD 160 PP bis OD 200 PP ca. 5,5m Verlegung Anschlusskanal OD 315 PP TO 2.1/2.2: RNA/ Baufeldfreimachung Trinkwasser ca. 229m Verlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 144m Umverlegung d180 x 16,4mm PE-SLM-RC SDR 11 ca. 16m Umverlegung DN 150 GGG ca. 450m Notwasserversorgung PE 100 OD 90 ca. 6 St. Umbindungen TW- Hausanschlüsse TO 3.1: Straßenbau, VTBA 775 m² Fahrbahnausbau (Asphaltschichten) diverse Rinnen und Borde aus Beton und Granit setzen bzw. ergänzen 27 St. Straßenabläufe und Ablaufleitungen OD 160 PP erneuern TO 3.2: Leerrohrverlegung Breitband ca. 175m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 30m Verlegung Kabelleerrohre DA 90, nur Tiefbau in unterschiedlichen Kabelgräben TO 4: Leerrohrverlegung Strom ca. 531m Verlegung Kabelleerrohre DA 160, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben ca. 576m Verlegung Kabelleerrohre DA 125, nur Tiefbau, Materialgestellung durch AG in unterschiedlichen Kabelgräben g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Tragwerksplanung Sb- FT- Bauwerk P21N350 Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 02.02.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19a53a29ca0-5e1db79496fa41fd Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 02.12.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.01.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S10 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S10 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S10 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güteund Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S27 entsprechen. (Hinweis: Das LV lässt die Technik der Aushärtung offen. Demzufolge ist das Gütezeichen S27 des in der Bausführung gewählte Verfahrens nachzuweisen. Bsp. Ist eine Wärmhärtung mit Dampf vorgesehen ist das Zertifikat der Beurteilungsgruppe S27.2 nachzuweisen.) Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Baufeldfreimachung,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel