Vergabeart

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Gablenz; Straße, Hausnummer: Dorfstraße 19; Postleitzahl: 02953; Ort: Gablenz; Land: DE; Telefon: +49 3576223284; Fax: +49 3576211799; Internet-Adresse: www.gablenz-online.de; E-Mail: ga-gablenz@freenet.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Trockenbau und Dämmung e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gesindehaus und Atelierhaus Kromlau; Straße, Hausnummer: Am Schloß; Postleitzahl: 02953; Ort: Gablenz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Gesindehaus: 120 m² Trockenbauwände d= 15 cm, 180 m² Trockenbau-Wohnungstrennwände, 80 m² Schacht und Verkofferungen, 48 m² Drempel, 127 m² Trockenbauverkeldung historischer Bundwände, 95 m² Brandschutzbekleidung Holzbalkendecke, 200 m² abgehängte Decken (auch Dachschrägen), 290 m² Kalziumsilikat Innendämmung 6 cm, wie vor 45 m² leibungsflächen verkröpft, ; Atelierhaus: 50 m² TRockenbauwände WC-Anlagen, 15 m² Vorwände Installation, 250 m² Dachschrägenbekeldiung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.05.2026, Ende: 28.09.2026, Vertragstermine: 22.06.2026 Gesindehaus Trockenbau Wände, 15.06.2026 Gesindehaus Innendämmung j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3349741/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 09:30 Uhr; Bindefrist: 27.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Das Zuschlagskriterium ist zu 100 % der Preis, siehe Vergabeunterlage 211, Pkt.7 s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 09:30 Uhr; Ort: Gemeindeamt Gemeinde Gablenz; Personen, die anwesend sein dürfen: bevollmächtigte Vertreter des Bieters t) Sicherheiten: 5 % Sicherheit für Gewährleistung u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB(B) v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit Angebotsabgabe gemäß VOB/A § 6a Abs. 2 Nr. 1 – 9 – Nachweis durch Eignung in Präqualifikationsverzeichnis – Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 - Eigenerklärung - vorzulegen. Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu belegen – Bescheinigung der Berufsgenossenschaft – Nachweis zur aktuellen Haftpflichtversicherung (Gültigkeit beachten) – Nachweis über Zahlung der gesetzlichen Sozialversicherung – Freistellungsbescheinigung Finanzamt. Bieter die nicht ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben legen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vor. Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Heimatlandes vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen oder ausgefüllte Formblatt 124 vorlegen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de ; E-Mail: evelyn.boehmke@lds.sachsen.de Trockenbau

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Haffwinkel 18; Postleitzahl: 18230; Ort: Ostseebad Rerik; Land: DE; Telefon: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internet-Adresse: http://www.awosano.de/; E-Mail: agf@awosano.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Elektroinstallation e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die im folgenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen erfasst die notwendigen Änderungen der vorhandenen Elektroinstallationen sowie die Ausstattung mit Leuchten im Rahmen der Sanierung von 80 Beherbergungszimmern im Ferienzentrum Oberhof. Die Sanierung der Zimmer erfolgt im laufenden Betrieb. Die nötigen Schlitz- und Stemmarbeiten dürfen nur außerhalb der Ruhezeiten erfolgen. Eine kontinuierliche Besetzung der Baustelle ist auf Grund der geplanten arbeitsabläufe nicht möglich. Die Baustelle ist nach Aufforderung durch die Bauleitung mit einem Vorlauf von 2 Werktagen mit ausreichend Personal (mind. 2 Facharbeiter) zu besetzen. Etwaige hierdurch entstehende zusätzliche Kosten sind in die Einzelpositionen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung ist ausgeschlossen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.04.2026, Ende: 23.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3354747/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 06.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: DE; Telefon: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internet-Adresse: http://www.awosano.de/; E-Mail: agf@awosano.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 14:00 Uhr; Ort: Büro der Geschäftsführung; Personen, die anwesend sein dürfen: eine je Bieter t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB siehe Auschreibungsunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer und Nachprüfungsstelle Thüringen; Straße, Hausnummer: Jorge-Semprún-Platz 4; Postleitzahl: 99423; Ort: Weimar; Land: DE; E-Mail: nachpruefungsstelle@tlvwa.thueringen.de Elektro

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Glashütte; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 42; Postleitzahl: 01768; Ort: Glashütte; Land: DE; Telefon: +49 35053-45-132; Fax: +49 35053-47142; Internet-Adresse: www.glashuette-sachs.de; E-Mail: stadtverwaltung@glashuette-sachs.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Kita-Reinhardtsgrimma; Straße, Hausnummer: Gartenstraße 18; Postleitzahl: 01768; Ort: Glashütte, OT Reinhardtsgrimma; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: BV: Neubau Kita-Reinhardtsgrimma Los 09a-Estricharbeiten Kurzbeschreibung der Leistung: 960 m² Wärmedämmung EPS, 80 mm WLG 035 960 m² Trittschalldämmung verschiedener Größen EPS 880 m² Heizestrich Zementestrich verschiedener Stärken und Qualitäten 80 m² Zementestrich schwimmend C25 --- g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 21.06.2026, Ende: 31.08.2026, Zwischentermine laut aktuellem Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3346668/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 11:30 Uhr; Bindefrist: 07.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 11:30 Uhr; Ort: Bauamt, siehe a); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder dessen Bevollmächtigte t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Besondere Vertragsbedingungen, siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterunterlagen, VHB Formblatt 121-Bekanntmachung, Blatt 3 und Blatt 4, Punkt w) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LRA Landkreis Sächsische Schwei-Osterzgebirge, "Vegabenachprüfungstelle; Bereich/Abteilung: Amt für Finanzverwaltung; Straße, Hausnummer: Schlosshot 2/4; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Postfach: 100253/54 Estrich

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema, OT Aue; Straße, Hausnummer: Bergfreiheit 12-14; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch und Erneuerung des alten Stützwandkopfes einschl. Geländer; Verbesserung der Standsicherheit durch Einbringen von Micropfählen; Ertüchtigung des Wandschaftes durch Vorblenden einer neuen Stahlbetonschale im Verbund mit dem Bestand g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2026, Ende: 02.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3346045/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 26.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 13:30 Uhr; Ort: elektronisch; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Öffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung). t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist i. H. v. 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000,- € Netto beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme, sofern die Auftragssumme einschl. erteilter Nachträge mindestens 250.000,- € Netto beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v. H. der Brutto-Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der VOB/B, Ausgabe 2016 in der4 derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus §16 VOB/B. Die Frist für die Schlusszahlung gem. §16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert. Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis zur Eignung zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen entsprechen denen für Unternehmen. Weiterhin sind die Angaben zur Preisermittlung (ausgefülltes Formblatt 221/222) mit dem Angebot abzugeben. Die durch NAN-Firmen zu erbringenden Leistungen sind mit der Angebotsabgabe zu benennen (Formblatt 233). Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ sowie die Formblätter 221/222 und 233 liegen den Vergabeunterlagen bei und sind u.a. online erhältlich auf den Webseiten der Fachinformation Bundesbau (www.fibbund.de/inhalt/vergabe/vhb). Mit dem Angebot ist die Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 4 8d Abs. 1,Satz 1 des EstG. abzugeben. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Straße, Hausnummer: P.-Jenisius-Str. 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE Stützwände

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Haffwinkel 18; Postleitzahl: 18230; Ort: Ostseebad Rerik; Land: DE; Telefon: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internet-Adresse: http://www.awosano.de/; E-Mail: agf@awosano.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Demontage und Wiedermontage Heizkörper e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die im folgenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen erfasst die notwendigen Demontage und Wiedermontage der Heizkörper im Rahmen der Sanierung der Beherbergungszimmer im Ferienzentrum Oberhof. Die Sanierung der Zimmer erfolgt im laufenden Betrieb. Eine kontinuierliche Besetzung der Baustelle ist auf Grund der geplanten arbeitsabläufe nicht möglich. Die Baustelle ist nach Aufforderung durch die Bauleitung mit einem Vorlauf von 2 Werktagen mit ausreichend Personal (mind. 2 Facharbeiter) zu besetzen. Etwaige hierdurch entstehende zusätzliche Kosten sind in die Einzelpositionen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung ist hiermit ausgeschlossen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.04.2026, Ende: 23.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3357434/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 14:45 Uhr; Bindefrist: 06.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: DE; Telefon: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internet-Adresse: http://www.awosano.de/; E-Mail: agf@awosano.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 14:45 Uhr; Ort: AWO SANO Ferienzentrum ; Personen, die anwesend sein dürfen: eine je Bieter t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Auschreibungsunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben Heizung

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Haffwinkel 18; Postleitzahl: 18230; Ort: Ostseebad Rerik; Land: Deutschland; E-Mail: agf@awosano.de; Telefonnummer: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internetadresse: http://www.awosano.de/; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: Name des Auftraggebers: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: Deutschland; E-Mail: agf@awosano.de; Telefonnummer: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internetadresse: http://www.awosano.de/ b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von Sitzmöbeln (Stühle Sessel Sofas) für 79 Gästezimmer im Rahmen der Zimmersanierung des Fereinzentrumsder AWO SANO in 98559 Oberhof.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 20.04.2026; Ende: 29.05.2026 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 07.04.2026, 14:30 Uhr; Bindefrist: 06.05.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Siehe Ausschreibungsunterlagen l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Sieh Ausschreibungsunterlagen und ggf. Nachweis der Gleichwertigkeit der angbotenen Produkte. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Möbel (Sonstige)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Lernen plus gGmbH Schloss Schönefeld; Straße, Hausnummer: Ossietzkystrasse 68; Postleitzahl: 04347; Ort: Leipzig; Land: DE; Telefon: +49 341-2340670; Fax: +49 341-2340680; E-Mail: lernenplus.gf@schloss-schoenefeld.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Schlosser/Zimmerer/Laubengänge e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Leipzig; Straße, Hausnummer: Ossietzkystrasse 68; Postleitzahl: 04347; Ort: Leipzig; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 1 psch Technische Bearbeitung, Statik 1 psch Verzinken der gesamten Stahlkonstruktion 1 psch Farbbeschichtung anthrazit ähnlich DB 703 1415 m Sichtverkleidung 6/16 cm, frei bewittert, liefern und montieren, in unterschiedlichen Längen 14,5 m Handlauf Querschnitt MSHR 100x50-4 45 m Blechabdeckung der obersten Randträger mit Titan-Zink, anthrazit ähnlich DB 703 100 m horizontale Queraussteifung Zugstab Querschnitt RD 12 12,5 m Randträger Querschnitt HR 160 x 80-8 27 m Querträger Querschnitt HR 100 x 60-5 30 Stahlstützen Querschnitt: HR 100x60-5, L=4,0 m 45 m Randträger Querschnitt UPE 240 20 m2 Absturzsicherung bestehend aus Stahlseil (1,5 mm), Maschenweite 60 mm, geschwärzt 8 St zugelassenen Überkopfverglasungen in Einzelfeldern von 1200 x 2000 mm g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werkplanung Stahlbau Werkplanung Holzbau h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.06.2026, Ende: 27.10.2026, Unterkonstruktionen sind vorab zu liefert und zu montieren 15.- 22.06.2026; j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3345410/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 08:00 Uhr; Bindefrist: 15.05.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 08:30 Uhr; Ort: Verwaltung Schloss Schönefeld, Zeumerstrasse 1, 04347 Leipzig; Personen, die anwesend sein dürfen: Prokuristen und oder Geschäftführer t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft, Gewährleistungsbürgschaft u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: keine v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: keine w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Referenzen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustrasse 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE Zimmerer/ Holzbau,Metallbau/ Stahlbau (Ausbau)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V.; Bereich/Abteilung: Geschäftsführung; Straße, Hausnummer: Obstallee 22 E; Postleitzahl: 13593; Ort: Berlin; Land: DE; Telefon: +49 17615807537; Internet-Adresse: https://www.gwv-heerstrasse.de; E-Mail: holz@gwv-heerstrasse.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag: Formular 214.H F - Besondere Vertragsbedingungen mit folgenden Anlagen: V 213 F - Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und zur Tariftreue, V 246 F - Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenförderung, V 247 F Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung der ILO Kernarbeitsnorm, V 248 F Besondere Vertragsbedingungen über Umweltschutzanforderungen, dazu: V 2482 F Anlage zu den Besonderen Vertragsbedingungen über Umweltschutzanforderungen - Verwendung von Baumaschinen, V 249 F - Technisches Datenblatt für Baumaschinen mit Dieselmotor, V 250 F Besondere Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligung, V 255 F Besondere Vertragsbedingungen über Kontrollen und Sanktionen nach dem BerlAVG, V 241 F Besondere Vertragsbedingungen - Abfall/Kampfmittel, dazu: V 2411 - Abfall - Formblatt 1, V 2412 - Abfall - Formblatt 2 e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundstück; Straße, Hausnummer: Semmelländerweg; Postleitzahl: 13593; Ort: Berlin; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Auf dem Grundstück Semmelländerweg 30 in 13593 Berlin-Spandau, ist der Neubau von zwei zweigeschossigen Gebäuden, die als Kindertagesstätte genutzt werden sollen, geplant. Oberirdisch ist im Erdgeschoss zwischen den beiden Gebäuden ein Windfang in Leichtbauweise vorgesehen, der als zentraler Eingangsbereich dient und die beiden Baukörper miteinander verbindet. Die Gebäude werden teilweise unterkellert und durch einen Verbindungsgang unterhalb des Windfangs miteinander verbunden. Die Arbeiten beinhalten das Aufnehmen, Laden, Fördern, Lagern und Wiederverfüllen von Erdmassen, einschließlich der Böschungen, Arbeitsräume und Hohlräume nach Rückbau. Geeignetes Bodenmaterial gemäß Baugrundgutachten ist bei Bedarf beizubringen. Schadstoffbelastete Aushubmengen sind zu schützen, um eine Kontamination der Umwelt zu vermeiden. Die Beprobung und Deklaration der Entsorgungsmassen sowie die Abstimmung mit der Abfallbehörde sind ebenfalls Teil der Leistung. Alle Arbeiten müssen so geplant und durchgeführt werden, dass keine Verzögerungen im Bauablauf entstehen. Eine umfängliche Beschreibung der Leistung befindet sich in Teil A "LOS 1 - Baugrube und Erdabauarbeiten" der Vergabeunterlagen g) Es werden Planungsleistungen gefordert: die Beschreibung der Planungsleistungen findet sich in Teil B "Baugrube und Erdbauarbeiten" Pos. 1.1. "Technische Bearbeitung" 1.1._.2 Technische Bearbeitung Baugrube h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 27.04.2026, Ende: 31.05.2026, Maßgeblich für das voraussichtliche Ende der Arbeiten ist der beizubringende Bauzeitenplan. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden in diesem Verfahren nicht zugelassen, um die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Durch die Zulassung alternativer oder abweichender Leistungen könnten wesentliche Unterschiede in Leistungsspektrum, Qualität oder Umfang entstehen, die eine objektive Bewertung und eine faire, transparente Vergabe erschweren. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3348383/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 30.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 13:00 Uhr; Ort: Digitale Angebotsöffnung über die Vergabeplattform eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: Zugelassene Bietende können die Öffnung online einsehen. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht erforderlich. t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5% Gewährleistungsbürgschaft 3% bei 5 Jahren Laufzeit u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB B - Teil B § 16 VOB/B – Zahlungsbedingungen 1.) abschlagsweise Zahlungen für erbrachte Bauleistungen Fälligkeit: in der Regel nach Abnahme von Teilleistungen oder monatlich nach Nachweis der ausgeführten Arbeiten. § 17 VOB/B – Abnahme und Schlussrechnung Die Schlusszahlung erfolgt nach vollständiger Abnahme. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 1.) Handelsregisterauszug 2.) Gewerbeanmeldung 3.) Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt 4.) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkassen 5.) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 6.) Versicherungsnachweise der Haftpflichversicherung 7.) Auszug aus dem Wettbewerbsregister 8.) Umsatzangabe 3 Vorjahre 9.) Formular V 231 F – Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und zur Tariftreue (Teil A) 10.) Formular V 246 F – Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenförderung (Teil A) 11.) Formular V 247 F – Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung der ILO Kernarbeitsnormen (Teil A) 12.) Formular - V 248 F - Besondere Vertragsbedingungen über Umweltschutzanforderungen 13) Formular V - 124.H F - Eigenerklärung zur Eignung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: VOB‑Stelle – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; Bereich/Abteilung: Abt. V – Hochbau / V M (Nachprüfstelle); Straße, Hausnummer: Fehrbelliner Platz 4; Postleitzahl: 10707; Ort: Berlin; Land: DE; E-Mail: vobstelle@senstadt.berlin.de Erdbau

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Haffwinkel 18; Postleitzahl: 18230; Ort: Ostseebad Rerik; Land: Deutschland; E-Mail: agf@awosano.de; Telefonnummer: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internetadresse: http://www.awosano.de/; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: Name des Auftraggebers: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: Deutschland; E-Mail: agf@awosano.de; Telefonnummer: +49 38296-72152; Fax: +49 38296-72129; Internetadresse: http://www.awosano.de/ b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung Tische für 76 Gästezimmer; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Ferienzentrum Oberhof AWO SANO Thüringen gGmbH; Straße, Hausnummer: Zellaer Straße 48; Postleitzahl: 98559; Ort: Oberhof; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 20.04.2026; Ende: 23.11.2026 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 07.04.2026, 15:00 Uhr; Bindefrist: 06.05.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: sieh Auschreibungsunterlagen l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Möbel (Sonstige)

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Gemeinde Mülsen; Straße, Hausnummer: St. Jacober Hauptstraße 128; Postleitzahl: 08132; Ort: Mülsen; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 3760150064; Fax: +49 3760150050; Internetadresse: www.muelsen.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art und Umfang der Leistung: Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung/Hausmeisterleistungen; Orte der Leistungserbringung: Ort der Leistungserbringung 1: Offizielle Bezeichnung: Jakobus-Oberschule / Turnhalle; Straße, Hausnummer: Jacobusstraße 6; Postleitzahl: 08132; Ort: Mülsen; Land: Deutschland; Ort der Leistungserbringung 2: Offizielle Bezeichnung: Hort Mülsen St. Niclas; Straße, Hausnummer: Alte Schulstraße 5; Postleitzahl: 08132; Ort: Mülsen; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.07.2026; Ende: 30.06.2027; Verlängerungsoption bis 30.06.2028 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 07.04.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 30.05.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: siehe Vergabeunterlagen m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Unterhaltsreinigung,Glasreinigung,Hausmeisterdienst