Ausschreibungen Stadt Markkleeberg

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Telefon: 0341/3533293 Fax: E-Mail: steffi.geissler@markkleeberg.de Internet: https://www.markkleeberg.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 081.32/139 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04416 Markkleeberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Sanierung von Trink- und Regenwasserleitungen sowie grundhafter Straßenausbau Umfang der Leistung: Allgemeine Leistungen: Baustelleneinrichtung, Kampfmittelsondierung im Baubereich, Verkehrssicherung im Baubereich nach RSA und bauzeitliche Verkehrssicherung nach Bauphasen gemäß abgestimmten Verkehrskonzept Straßenausbau: grundhafter Straßenausbau in zwei Bauabschnitten auf ca. 360m 2700m² Asphaltdeckschicht auffräsen 1.500m³ Bodenaushub, 4.100m² Planum 15 Stück Straßeneinläufe Kunststoff mit Abdeckung 300/500, 3 Kastenrinnen 950m³ Frostschutzschicht, 3.450m² Schottertragschichten 2.350m Borde (HB, RB, TB), 1.500m² Pflasterbeläge, 174 St. Bodenindikatoren, Sonderborde 2.100m² Asphaltbauweisen 10+4 5 Stück Ersatzpflanzungen Laubgehölze, Rückbau und Ersatz der Verkehrszeichen im Baubereich, Markierungsarbeiten 130m Kabelgraben, 3 Masthülse, Umbau und Ersatzneubau Stadtbeleuchtung Trinkwasser (Material Trinkwaserleitungsbau wird vom AG bereitgestellt): ca. 300 m TW-Leitung in PE-HD 90 x 5,4 einschl. Knotenausbildung in GGG Umbindung 17 HA offene Bauweise temporärer Deckenschluss innerhalb Straßenbaubereich Bauernhofstraße Regenwasser: ca. 330 m Regenwasserleitung da 315 PP SN 16 ca. 87 m Regenwasserleitung da 400 PP SN 16 11 Schächte DN 1000 (Betonfertigteilschächte), 8 Schächte DN 800 (PP-Schächte) Kanalbau in offener Bauweise, Sohltiefen 1,09-2,44 m Hausanschlüsse PP bzw. Stz DN 100, 150, 200 erneuern bis Grundstücksgrenze / HA-Schacht Anbindung Hausanschlüsse auf Schacht oder auf Haltung Rückbau Altkanal Stz DN 150-400 einschl. Straßenaufbruch und Deckenschluss (Asphalt) außerhalb der Straßenbaubereiche Bauernhofstraße (betrifft Bereich Schmiedegasse/ Gartenweg/ Bornaer Chaussee) temporärer Deckenschluss innerhalb Straßenbaubereich Bauernhofstraße g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 05.10.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26.11.2027 weitere Fristen: siehe Besondere Vertragsbedingungen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb02c4ed5-49d714d7a0d4c092 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 08.07.2026 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 18.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten siehe Besondere Vetragsbedingungen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind sie besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: mit den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung zur Eignung (124) oder Nachweis der Präqualfikation. Sollte das Angebot in die engere Auswahl kommen: Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben; Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde); Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist; Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt; Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz; Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen; Urkalkulation, Eigenerklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Eigenerklärung Mindestlohngesetz, aktuelle Bestätigung eines bestehenden Haftpflichtversicherungsschutzes, mindestens für den Zeitraum der Realisierungszeit der ausgeschriebenen Leistung, mit Ausweisung der Deckungssummen für Personen- und Sachschäden zu fordern. Es muss eine Deckungssumme von min. 3 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden mit min. 2-facher Jahresmaximierung vereinbart sein. Dieser Versicherungsnachweis kann erbracht werden, durch: a) Vorlage der Versicherungspolice (Kopie) und Nachweis (Versicherungsbestätigung), dass die zur Wahrung des Versicherungsschutzes notwendige/n Prämienzahlung/en für die Vertragslaufzeit geleistet wurde/n oder b) einen Versicherungsnachweis für die gesamte Vertragslaufzeit, ohne Einschränkungen, Zertifizierung nach DVGW GW301-Rohrleitungsbau: W3 ge und pe, ,Nachweis einer aktuell gültigen Zertifizierung des Güteschutz Kanalbau für die Beurteilungsgruppe Gruppe AK2 Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn das Unternehmen einen entsprechenden, Nachweis gemäß Abschnitt 4.1 RAL-GZ 961 (Erstprüfung) vorlegt und im Auftragsfall einen Vertrag zur RAL-Gütesicherung nach Güte- und Prüfbestimmungen gemäß Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige Eigenüberwachung durchführt. Ein zum Güteschutz Kanalbau äquivalenter Nachweis wird ebenfalls anerkannt, Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (MVAS). x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landratsamt Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 4 04552 Borna y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Telefon: 0341/3533293 Fax: E-Mail: steffi.geissler@markkleeberg.de Internet: https://www.markkleeberg.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 081.32/139 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04416 Markkleeberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Sanierung von Trink- und Regenwasserleitungen sowie grundhafter Straßenausbau Umfang der Leistung: Allgemeine Leistungen: Baustelleneinrichtung, Kampfmittelsondierung im Baubereich, Verkehrssicherung im Baubereich nach RSA und bauzeitliche Verkehrssicherung nach Bauphasen gemäß abgestimmten Verkehrskonzept Straßenausbau: grundhafter Straßenausbau in zwei Bauabschnitten auf ca. 360m 2700m² Asphaltdeckschicht auffräsen 1.500m³ Bodenaushub, 4.100m² Planum 15 Stück Straßeneinläufe Kunststoff mit Abdeckung 300/500, 3 Kastenrinnen 950m³ Frostschutzschicht, 3.450m² Schottertragschichten 2.350m Borde (HB, RB, TB), 1.500m² Pflasterbeläge, 174 St. Bodenindikatoren, Sonderborde 2.100m² Asphaltbauweisen 10+4 5 Stück Ersatzpflanzungen Laubgehölze, Rückbau und Ersatz der Verkehrszeichen im Baubereich, Markierungsarbeiten 130m Kabelgraben, 3 Masthülse, Umbau und Ersatzneubau Stadtbeleuchtung Trinkwasser (Material Trinkwaserleitungsbau wird vom AG bereitgestellt): ca. 300 m TW-Leitung in PE-HD 90 x 5,4 einschl. Knotenausbildung in GGG Umbindung 17 HA offene Bauweise temporärer Deckenschluss innerhalb Straßenbaubereich Bauernhofstraße Regenwasser: ca. 330 m Regenwasserleitung da 315 PP SN 16 ca. 87 m Regenwasserleitung da 400 PP SN 16 11 Schächte DN 1000 (Betonfertigteilschächte), 8 Schächte DN 800 (PP-Schächte) Kanalbau in offener Bauweise, Sohltiefen 1,09-2,44 m Hausanschlüsse PP bzw. Stz DN 100, 150, 200 erneuern bis Grundstücksgrenze / HA-Schacht Anbindung Hausanschlüsse auf Schacht oder auf Haltung Rückbau Altkanal Stz DN 150-400 einschl. Straßenaufbruch und Deckenschluss (Asphalt) außerhalb der Straßenbaubereiche Bauernhofstraße (betrifft Bereich Schmiedegasse/ Gartenweg/ Bornaer Chaussee) temporärer Deckenschluss innerhalb Straßenbaubereich Bauernhofstraße g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 05.10.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26.11.2027 weitere Fristen: siehe Besondere Vertragsbedingungen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb02c4ed5-49d714d7a0d4c092 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 08.07.2026 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 18.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten siehe Besondere Vetragsbedingungen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind sie besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: mit den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung zur Eignung (124) oder Nachweis der Präqualfikation. Sollte das Angebot in die engere Auswahl kommen: Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben; Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde); Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist; Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt; Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz; Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen; Urkalkulation, Eigenerklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Eigenerklärung Mindestlohngesetz, aktuelle Bestätigung eines bestehenden Haftpflichtversicherungsschutzes, mindestens für den Zeitraum der Realisierungszeit der ausgeschriebenen Leistung, mit Ausweisung der Deckungssummen für Personen- und Sachschäden zu fordern. Es muss eine Deckungssumme von min. 3 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden mit min. 2-facher Jahresmaximierung vereinbart sein. Dieser Versicherungsnachweis kann erbracht werden, durch: a) Vorlage der Versicherungspolice (Kopie) und Nachweis (Versicherungsbestätigung), dass die zur Wahrung des Versicherungsschutzes notwendige/n Prämienzahlung/en für die Vertragslaufzeit geleistet wurde/n oder b) einen Versicherungsnachweis für die gesamte Vertragslaufzeit, ohne Einschränkungen, Zertifizierung nach DVGW GW301-Rohrleitungsbau: W3 ge und pe, ,Nachweis einer aktuell gültigen Zertifizierung des Güteschutz Kanalbau für die Beurteilungsgruppe Gruppe AK2 Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn das Unternehmen einen entsprechenden, Nachweis gemäß Abschnitt 4.1 RAL-GZ 961 (Erstprüfung) vorlegt und im Auftragsfall einen Vertrag zur RAL-Gütesicherung nach Güte- und Prüfbestimmungen gemäß Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige Eigenüberwachung durchführt. Ein zum Güteschutz Kanalbau äquivalenter Nachweis wird ebenfalls anerkannt, Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (MVAS). x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landratsamt Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 4 04552 Borna y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Telefon: 0341/3533293 Fax: E-Mail: steffi.geissler@markkleeberg.de Internet: https://www.markkleeberg.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 081.32/167 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04416 Markkleeberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 04 - Baugrube / Bohrpfahlgründung Umfang der Leistung: ca. 800 m² Baugrubenaushub ca. 515 m³ Bohrebene herstellen 49 St. Bohrpfähle, Ø 60 cm, Länge 13,0 m g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 21.09.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 18.12.2026 weitere Fristen: siehe Besondere Vertragsbedingungen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ef3884902-39dfc3f72f9cc5b9 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 14.07.2026 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 04.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten siehe Besondere Vetragsbedingungen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: mit den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung zur Eignung (124) oder Nachweis der Präqualfikation. Sollte das Angebot in die engere Auswahl kommen: Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben; Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde); Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist; Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt; Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz; Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen; Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen- und Sach- und Vermögenschäden x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landratsamt Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 4 04552 Borna y) Sonstige Angaben Brücken/ Tunnel (Bau),Erdbau

Winterdienst an öffentlichen Flächen in Markkleeberg-Mitte

Winterdienst an öffentlichen Flächen in Markkleeberg-West

Winterdienst an öffentlichen Flächen in Markkleeberg-Ost, Wachau und Auenhain

Winterdienst an öffentlichen Flächen in Markkleeberg-Süd und Eulenberg

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Telefon: +49 3413533-273 Fax: E-Mail: oehlert@markkleeberg.de Internet: https://www.markkleeberg.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 081.32/166 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04416 Markkleeberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 Baumeisterarbeiten Umfang der Leistung: Los 1 umfasst die Baumeister- und Rohrleitungsarbeiten für den Ersatzneubau des Vereinshauses KGV "Eintracht" e. V. in der Hauptstraße 85, 04416 Markkleeberg. Bestandteil der Leistung sind die Baustelleneinrichtung für die Gesamtmaßnahme einschließlich Verkehrssicherung, Bauzaun, Lagerflächen, Bautafel, Bauwasser, Baustrom und sanitärer Einrichtungen sowie die Herstellung der wesentlichen Rohbauleistungen. Zum Leistungsumfang gehören insbesondere Erdarbeiten, Gründungsarbeiten einschließlich Brunnengründung, Herstellung der kapillarbrechenden Schicht, Sauberkeitsschicht und Stahlbetonbodenplatte, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Abdichtungsarbeiten im Sockel- und erdberührten Bereich sowie Innenputz-, Gerüst- und Fassadenarbeiten. Weiterhin umfasst das Los die Herstellung der Grundleitungen und Bodenabläufe, Schmutzwasser-, Regenwasser-, Mischwasser- und Trinkwasserleitungen, Kanal- und Schachtkonstruktionen sowie die äußere Medienerschließung zwischen Hauptstraße und Neubau. Dazu gehören gemeinsame Mediengräben, Schutzrohre, Trassenwarnbänder, Anschlüsse, Prüfungen, Druck- und Dichtheitsprüfungen, Einmessung, Revisionsunterlagen und Dokumentation. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 14.09.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 13.07.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eda2a7dfb-61aa1a2bfec893b8 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 23.07.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 11.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten siehe Besondere Vertragsbedingungen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind siehe Besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung zur Eignung (124) oder Nachweis der Präqualfikation. Siehe Formblatt 216 vorzulegende Unterlagen und ergänzende Liste untern. Unterlagen. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 091105 Chemnitz y) Sonstige Angaben Nachprüfungsbehörde erst nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber (Stadtverwaltung Markkleeberg) einbeziehen. Baumeisterarbeiten,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Entwässerungskanäle

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Telefon: +49 3413533-273 Fax: E-Mail: oehlert@markkleeberg.de Internet: https://www.markkleeberg.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 081.32/161 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04416 Markkleeberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Neubau Spielplatz Südplatz Umfang der Leistung: 10 Stück Spielgeräte 6 Stück Bänke 1 Stück Inklusiver Tisch 2 Stück Schilder 5 Stück Fahrradanlehnbügel 2 Stück Abfallbehälter 1 Stück Poller 2 Stück Stadtbeleuchtung 47 m Zaunanlage 6 Stück Bäume 140 Stück Sträucher (entspricht ca. 95 m² Fläche) 400 m² Rasenfläche 130 m² Fallschutzbelag - EPDM 190 m² Fallschutzbelage - Holzhackschnitzel 125 m² Wegebau - Pflaster 150 m² Wegebau - Deckschicht ohne Bindemittel g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 14.09.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 07.12.2026 weitere Fristen: siehe Besondere Vertragsbedingungen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ef4424463-fe292e95875848c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.07.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 01.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Stadt Markkleeberg, Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten siehe Besondere Vertragsbedingungen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind siehe Besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis der Errichtung von mind. 3 Spielplätzen in den letzten 5 Jahren mit mindestens 300 m² Flächengröße und 5 Spielgeräten x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 09105 Chemnitz y) Sonstige Angaben Nachprüfungsbehörde erst nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber (Stadtverwaltung Markkleeberg) einbeziehen. Fußwege/ Radwege,Spielplätze,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Spielplätze/ Freizeitanlagen (Ausstattung)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg Telefon: +49 3413533-293 Fax: +49 3413533-261 E-Mail: steffi.geissler@markkleeberg.de Internet: https://www.markkleeberg.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 069-2024 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04416 Markkleeberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 19 - Außenanlagen Umfang der Leistung: Erweiterung und Sanierung der FFW Markkleeberg West - Neugestaltung und Erschließung der kompletten Außenanlagen und der Zufahrt inkl. Erneuerung der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 24.03.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.07.2025 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-193d8e8b3ea-38771ea057cdb55e Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 21.01.2025 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 14.03.2025 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 21.01.2025 um: 10:00 Ort: Raschwitzer Straße 34 04416 Markkleeberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten siehe besondere Vertragsbedingungen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung zur Eignung (124) oder Nachweis der Präqualfikation. Sollte das Angebot in die engere Auswahl kommen: Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben; Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde); Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist; Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt; Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz; Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen; DVGW-Zulassung W3(pe); Nachweis RAL-GZ 961 "AK2" x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 4 04552 Borna y) Sonstige Angaben Straßenbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Ausführungsplanung (Tiefbau/ Straßenbau)